Договор на подрядные работы по электрике

Договор электрика: оказание услуг, скачать образец, гарантия электрика.

Договор на оказание услуг необходим в равной мере и заказчику, в лице хозяина квартиры или частного дома, и подрядчику, в лице электрика. Для человека, который решил сделать монтаж электропроводки у себя Дома и у него нет знакомых, которые могли бы порекомендовать специалистов, нужна уверенность и доверие, в определённой мере, к незнакомому мастеру. То же самое относится и к подрядчику, он, точно так же, впервые видит перед собой незнакомого человека. То есть, требуется документ который обеспечит уверенность в том, что все работы будут выполнены качественно и в срок, с одной стороны. И что все выполненные работы будут оплачены, с другой стороны.

Договор составляется в двух экземплярах, один для заказчика и второй для исполнителя. У каждой из сторон есть свои права, обязанности и ответственность. Это не резюме или автобиография мастера с его личными данными. Под документом, должны быть адреса, реквизиты (паспортные данные) и подписи обеих сторон, с обязательным предоставлением паспорта для сверки данных.

В первой части оговаривается сам предмет договора, то есть, то, что исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В этой же части есть общий список услуг, более подробно всё рассчитывается в смете на работы. Здесь же указан срок выполнения работ и то, что услуги считаются оказанными после подписания заказчиком Акта приёмки-сдачи оказанных услуг.

Во второй части перечислены права и обязанности сторон. То, что исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества, в полном объёме и в срок. И по требованию заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки. Со своей стороны заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат сразу после получения извещения об окончании работ. Заказчик обязуется оплатить работу по цене, указанной в договоре. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. А также отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг.

В части о цене договора и порядке расчётов указывается полная стоимость всех работ и в каком порядке происходит оплата, то есть, каков размер аванса и какая часть оплачивается после подписания акта приёмки-сдачи оказанных услуг. Здесь же оговаривается то, что в цену не входит стоимость электротехнических материалов и что оплата осуществляется путём наличного расчёта.

В части о гарантии указывается на какой срок она предоставляется. Расширенная гарантия может быть предоставлена только на всю электроустановку, электроустановка это вся электропроводка квартиры или частного дома. Для примера: если в двухкомнатной квартире проводится замена проводки только в одной комнате, а во второй остаётся старая, то не о какой гарантии не может быть и речи. Так же, если работы планируется выполнять с использованием материалов заказчика, то есть тех, которые были приобретены заказчиком самостоятельно, гарантия не предоставляется. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания электропроводки, это в том смысле, что не стоит в одну розетку устанавливать тройник и подключать три обогревателя, при это, заменив автоматический выключатель в щитке на более мощный.

В части пятой о порядке расчётов по закупке электротехнических материалов оговаривается, как это происходит. Необходимо понимать, что частный электрик не является торговцем или тем более производителем материалов для монтажа электрики. Именно поэтому в договоре указывается только стоимость работ. Исполнитель услуг просто делает одолжение заказчику и вместо него покупает всё необходимое. Это устраивает обоих: с одной стороны будет приобретено именно то, что необходимо для монтажа, а не то, что попалось. А, с другой стороны заказчик не тратит своё время. При расчётах используется расписка в получении денег и товарные чеки магазинов, складов или баз.

В шестой части договора оговаривается ответственность сторон. В ней сказано, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. А, так же, что в случае невыполнения обязательств указанных пунктов, стороны имеют право, каждая со своей стороны, требовать материального возмещения.

В следующих частях говорится о порядке разрешения споров и заключительных положениях. В конце договора адреса, реквизиты и подписи сторон.

Хотелось бы всем пожелать, чтобы Договор НЕ потребовался бы для разрешения споров или разногласий. Достичь этого очень просто: исполнителю качественно и в срок выполнить работу, а заказчику вовремя и полностью рассчитаться.

Договор подряда на электромонтажные работы

Уважаемые клиенты и заказчики, после обсуждения всех нюансов, в случае необходимости мы всегда готовы заключить двухсторонний договор о выполнении электромонтажных работ с Вами или вашими заказчиками (в случае субподряда). Лично для нас договор на электромонтажные работы, является формальностью. В большинстве случаев, в т.ч. гарантийных все вопросы решаются в устной форме и в обговоренный срок и время.

Гарантийные обязательства мы выполняем согласно договоренности с заказчиком, как в устной форме, так и в письменной. При совсем безвыходных случаях мы готовы дать расписку о выполненных нами работах, с подробным описанием выполненных работ по электромонтажу. Что касается гарантии на электрооборудование установленное нами, то гарантию на материал дает поставщик или продавец электроустановочных изделий. По большому счету вы покупаете оборудование и расходные материалы для электромонтажа сами, мы можем только посодействовать при выборе электротехнического оборудования в плане производителя или технических характеристик, а также о возможности монтажа данного изделия в конкретных условиях.

Договор на подрядные работы : Скачать (39.5Kb) Скачать (221Kb)

АКТ сдачи-приемки электромонтажных работ:
Скачать (30.1Kb)

Приблизительные цены на типовой электромонтаж , без учета материала:

1 — ком. квартира 2-х комнатная квартира 3-х комнатная квартира от 15.000 руб. от 19.000 руб. от 27.000 руб.

Договор подряда на электромонтажные работы

Автор документа

Информация к документу

Договор подряда — документ, по условиям которого одна сторона (подрядчик) принимает на себя обязательства выполнить работу по заданию другой стороны (заказчика) на условиях, предусмотренных договором и с последующей оплатой выполненных работ (статья 702 Гражданского Кодекса РФ). Стандартный договор подряда является исходным при составлении договора подряда на электромонтажные работы.

Особенности составления документа

Договор подряда на электромонтажные работы составляется письменно и в нём должны быть чётко сформулированы все условия. При составлении текста следует избегать двойственности формулировки, дабы это в будущем не возникли разногласия при определении смысла указанных условий. Также не допускаются исправления в тексте, перечёркивания и другие помарки.

Важно! Наличие в документе сроков выполнения работ является обязательным.

Неотъемлемым элементом данного документа является акт приёма-передачи выполненных работ, на основании которого и производится оплата. В случае если заказчик недоволен выполнением электромонтажных работ может быть составлен претензионный двухсторонний акт, по условиям которого подрядчик в установленные сроки обязуется исправить все недочёты.

Структура и содержание договора подряда на электромонтажные работы

Перед составлением документа стороны должны обсудить все вопросы, которые касаются выполнения необходимых работ и только после этого его подписывать.

  • название документа, место и дата его подписания;
  • информация о сторонах с указанием их полных имён. Если подрядчик является юридическим лицом, следует указать его регистрационные данные;
  • предмет договора. Здесь указывается, какие именно электромонтажные работы должны быть выполнены, на каком объекте, а также, в какие сроки;
  • стоимость работ и порядок расчётов. При указании стоимости работ сумму следует прописать как цифрами, так и словесно. Если стороны предусмотрели возможность уплаты аванса, необходимо также указать его размер и порядок выплаты. Здесь должна содержаться и информация о способе расчётов (наличный или безналичный), а также о валюте, в которой расчёт будет осуществлён (рубль, доллар, евро прочее);
  • права и обязанности сторон. При составлении данного пункта необходимо предусмотреть все возможные нюансы с целью избежания претензий друг к другу в ходе и после проведения работ;
  • приёмка завершённых работ. Здесь указывается, в какие сроки подрядчик должен передать выполненные работы после их завершения, должен быть оговорён порядок составления акта приёма-передачи выполненных работ, какие должны быть произведены действия в случае выявления недостатков в работах;
  • гарантии. Заказчик гарантирует постоянный доступ подрядчика к объекту, на котором должны электромонтажные работы производится и своевременную оплату за них. Подрядчик же гарантирует качественное и своевременное выполнение всех возложенных на него обязанностей;
  • ответственность сторон за невыполнение условий и обстоятельства, при которых стороны от ответственности могут быть освобождены;
  • особые условия. Сюда можно включить порядок внесения изменений в договор, порядок решения споров, количество составленных экземпляров и т. д.;
  • реквизиты сторон и их подписи.

Важно! При указании сроков работ следует определить их начальную и окончательную даты (статья 708 Гражданского Кодекса РФ).

В случае если недостатки в выполненных электромонтажных работах были выявлены уже после того как был подписан акт приёма-передачи работ, но в пределах двух календарных лет, заказчик вправе предъявить претензии подрядчику даже в случае если он гарантию на свои работы не предоставлял.

Заполненный образец документа

Договор подряда №

г. ____________ «___» _________ 20___ г.

Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Работы выполняются в сроки______________________.

1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.

2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.

2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.

2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
  • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.

Читайте так же:  Ст 325 трудовой кодекс рф

3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;

3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.

3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.

3.2.3. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.

3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.

3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора;

3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.

3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;

3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;

3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

4. Приёмка завершённых работ

4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3).

4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.

4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;

5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок с момента их выявления;
  • уменьшения стоимости работ, установленной в п. 2 настоящего договора, на сумму ущерба, причинённого Подрядчиком отступлением от настоящего договора;

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.

7. Особые условия

7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.

Решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 9 июня 2010 г. N А10-791/2010 (ключевые темы: электрик — договор подряда — акт о приемке выполненных работ — кабельные линии — смета)

Решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 9 июня 2010 г. N А10-791/2010

Резолютивная часть решения оглашена 02 июня 2010 года. Полный текст решения изготовлен 09 июня 2010 года.

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Орлова Э.Л.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Залужной Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью комплексное инженерное частное предприятие «Электрик» Электроналадка к Открытому акционерному обществу «Хиагда» о взыскании 1 791 301 руб. при участии:

истец: Васильев Н.Я. — директор

ответчик: Наймушина М.В. — представитель по доверенности от 02.10.2008 г., Рязанов В.М. — представитель по доверенности от 31.05.2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью комплексное инженерное частное предприятие «Электрик» Электроналадка (ООО КИЧП «Электрик» Электроналадка) обратилось в Арбитражный суд Забайкальского края к открытому акционерному обществу «Хиагда» (ОАО «Хиагда») с иском о взыскании 1 791 301 руб. задолженности по договору субподряда N 418 от 04.05.2007 г.

Определением Арбитражного суда Забайкальского края от 04.02.2010 г., оставленным без изменения Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2010 г., Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 26.04.2010 г. дело по названному иску передано для рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Республики Бурятия.

В обосновании исковых требований истцом указано, что 04.05.2007 г. между ООО КИЧП «Электрик» Электроналадка и ОАО «Хиагда» был заключен договор подряда N 418. По окончании работ по указанному договору ответчик обратился с просьбой составить сметы и выполнить монтаж распределительного пункта 0,4 кВА (РП-0,4 КВ) на блоке N 9 с устройством заземляющих контуров и наружным освещением с подсоединением его к КТПН-10/0,4 кВ/250 кВА кабельной линией (КЛ-0,4 кВ) кабелем АВВГ 4×70. ООО КИЧП «Электрик» Электроналадка сметы составило, работы выполнило. Заказчик ОАО «Хиагда» принял распределительный пункт в эксплуатацию, что подтверждается актом приемки выполненных работ от 17.08.2008 г.

29.10.2008 г. между ОАО «Хиагда» и ООО КИЧП «Электрик» Электроналадка было заключено дополнительное соглашение N 9, в соответствии с которым истец выполнил для ответчика строительно-монтажные работы по внеплощадочным электросетям, пуско-наладочные работы по КТПН 10/0,4 N 5 (250 кВА), электромонтажные работы по прокладке трех кабельных линий 3 КЛ-0,4 кВ от КТП 10-0,4 кВ N Г5 250 кВА до ПР-0,4 кВ (уч. 9, 10). Ответчик принял работы по актам выполненных работ в соответствии с актом осмотра электроустановки от 27.03.2009 г., однако обязательства по оплате выполненных работ не исполнил. Стоимость выполненных работ по дополнительному соглашению N 9 от 29 октября 2008 г. составляет 1 791 301 руб.

14.04.2009 г. истцом ответчику были направлены счет на оплату выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2 ) на три кабельные линии 3КЛ-0,4 кВ от КТП 10-0,4 кВ N 5 250 кВА до ПР-0,4 кВ (уч. 9, 10) на сумму 467 569 руб., акт о приемке выполненных работ по внеплощадочным электросетям, наладочные работы КТП — 10/0,4 кВ N 5, КЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ на 112 336 руб., акт о приемке выполненных работ по монтажу внеплощадочных электросетей, КТП-100/0,4 кВ N 5 (250 кВА), КЛ-0,4 кВ на 1 211 396 руб.

На основании статей 307 , 309 , 702 , 711 Гражданского кодекса Российской Федерации истец просит взыскать с ответчика 1 791 301 руб.

В ходе судебного заседания истец поддержал заявленные исковые требования и изложил их так, как они изложены выше.

Представитель ответчика в ходе судебного заседания пояснил, что действительно в соответствии с дополнительным соглашением N 9 от 29.10.2008 г. к договору подряда N 418 от 04.05.2007 г. стоимость работ была предварительно определена сводными (локальными) сметными расчётами и в общей сложности составляла 1 791 301 руб., в том числе: стоимость комплектной трансформаторной подстанции КТП-10/04 кВ N 5 (250 кВА) — 1 211 396 руб.; стоимость пусконаладки комплектной трансформаторной подстанции КТП-10/04 кВ N 5 (250 кВА) — 112 336 руб.; стоимость 3-х кабельных линий КЛ-0,4 кВ — 467 569 руб.

В результате истцом была сооружена комплектная трансформаторная подстанция КТП- 10/04 кВ N 5 (250 кВА), стоимость которой составила 761 218 руб., а также установлены не предусмотренные дополнительным соглашением распределительные пункты РП-04 кВ 9-2 и 10-1 и проложены к ним 2 кабельные линии КЛ-0,4 кВ от КТП-10/04 кВ N 5 (250 кВА) общей стоимостью 202 414 руб. 84 коп.

Общая стоимость работ выполненных истцом составила 963 632 руб.84 коп.

Ответчик признает требования об оплате на сумму 963 632 руб. 84 коп., в удовлетворении остальной части исковых требований просит отказать.

Изучив материалы дела, заслушав доводы лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующему выводу.

Из материалов дела следует, что 04.05.2007 г. между ООО КИЧП «Электрик» Электроналадка (подрядчик) и ОАО «Хиагда» (заказчик) был заключен договор подряда N 418, согласно пункту 1.1 которого подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика монтажные и общестроительные работы по энергоснабжению склада серной кислоты. Начальный срок действия договора — 04.05.2007 г., конечный срок — 15.08.2007 г. (пункт 1.3). Цена работы определяется по смете (приложение N 1) и составляет 274 531 руб. 38 коп., в том числе НДС 41 877 руб. 67 коп. Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью договора с момента утверждения ее заказчиком (пункт 2.1).

29.10.2008 г. стороны подписали дополнительное соглашением N 9 к договору подряда N 418 от 04.05.2007 г., согласно которому истец принял на себя обязательство выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной заказчиком, своими силами строительно-монтажные работы внеплощадочные электросети, КТП-10/0,4 кВ N 5 (250 кВА), КЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ N 5 250 кВА ПР-04 кВ (уч.9, 10) в срок с 29.10.2008 г. по 29.12.2008 г.

Стоимость работ по дополнительному соглашению составляет 1 791 301 руб., определяется сметными расчетами и является не окончательной (пункт 2 дополнительного соглашения). Представленные в дело локальные сметные расчеты NN 1, 2, 3 на общую сумму 1 791 301 руб. утверждены подрядчиком и подписаны заказчиком.

Из материалов дела усматривается, что между сторонами сложились отношения по выполнению строительных подрядных работ, в связи с чем данные правоотношения регулируются параграфом 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 432 , пункту 1 статьи 702 , пункту 1 статьи 708 , пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации существенными для спорного договора являются условия о содержании и объеме работ (предмете) и сроках их выполнения.

Читайте так же:  Обучалочка Сборник развивающих заданий Пособие для детей 3-4 лет

Суд приходит к выводу, что сторонами согласованны все существенные условия договора подряда, в связи с чем он является заключенным.

Как следует из искового заявления спора между сторонами по выполнению условий договора N 418 от 04.05.2007 г. в части монтажных и общестроительных работ по энергоснабжению склада серной кислоты на общую сумму 274 531 руб.38 коп. нет.

Истец просит взыскать стоимость работ, указанных в дополнительном соглашении N 9 от 29.10.2008 г. к договору подряда от 04.05.2007 г., на сумму 1 791 301 руб.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику ( статьи 711 , 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статей 720 , 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Статьями 65 , 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации закреплено правило об обязанности участвующего в деле лица доказать определенными доказательствами обстоятельства дела, которые не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно Альбому унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденному Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. N 100, для приемки, расчетов и учета выполненных строительно-монтажных работ применяются акт формы NКС-2, справка формы N КС-3, журнал работ формы NКС-6.

В обоснование заявленных требований истцом представлены:

— акт от 17.08.2008 г. комиссии в составе представителей ОАО «Хиагда» и ООО «Электрик» Электроналадка, согласно которому ответчик принял работы по распределительному пункту 0,4 кВА на блоке N 9;

— акт от 14.12.2008 г. комиссии в составе представителей ОАО «Хиагда» и ООО «Электрик» Электроналадка, согласно которому ответчик принял работы по КТПН-10/0,4 кВ250 кВА N 5 добывочный полигон «Блоки N 10 и 11»;

— акт от 20.05.2008 г. комиссии в составе представителей ОАО «Хиагда» и ООО «Электрик» Электроналадка, согласно которому ответчик принял работы по монтажу 3 распределительных пунктов 0,4 кВА на блоках N 3 и N 8;

— акт выполненных работ, согласно которому истец выполнил работы по электроснабжению 8, 9 и 10 добывочных блоков цеха ПВ ОАО «Хиагда».

Указанные документы не могут быть приняты в качестве доказательства принятия ответчиком работ от истца, т.к. не содержит сведений о видах и объемах выполненных работ, их стоимости.

Акт Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору осмотра электроустановки от 27.03.2009 г. N 03-81, согласно которому электроустановка может быть допущена в эксплуатацию, тоже не может быть принят в качестве доказательства принятия ответчиком работ от истца, т.к. свидетельствует только о возможности ввода объекта в эксплуатацию и не содержит сведений о видах и объемах выполненных работ, их стоимости. Задание по договору подряда определил заказчик, поэтому он или его полномочный представитель обязан принять результат работы и оплатить его.

Истцом также представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат от 20.12.2008 г., акты о приемке выполненных работ от 20.12.2008 г. на сумму 467 569 руб., 1 12 336 руб., 1 211 396 руб., подписанные истцом в одностороннем порядке.

В материалах дела отсутствуют доказательства извещения заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, а в актах приема-передачи работ от 20.12.2008 г. отсутствует отметка об отказе заказчика от подписания акта.

Представленные истцом сопроводительные записки содержат лишь требования согласования и оплаты актов выполненных работ.

При таких обстоятельствах истец не может ссылаться на отказ заказчика от исполнения договорного обязательства по приемке работ и требовать их оплаты на основании одностороннего акта сдачи результата работ, так как фактически объект в установленном порядке ответчику не передавался.

Между истцом и ответчиком имеются противоречия по вопросу о составе и стоимости работ по дополнительному соглашению N 9 от 29.10.2008 г. к договору подряда от 04.05.2007 г.

Для определения действительного объема работ, выполненных ООО «Электрик» Электроналадка судом сторонам предлагалось проведение экспертизы (Определение от 19.05.2010 г.).

Истец не воспользовался правом, предусмотренным статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по определению конкретных объемов выполненных работ.

Вместе с тем ответчик признал исковые требования на сумму 963 632 руб. 84 коп.

В соответствии с частью 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск полностью или частично.

Учитывая, что признание иска не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц, оно принимается судом.

Согласно статье 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110 , 167 — 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил :

Взыскать с Открытого акционерного общества «Хиагда» в пользу Общества с ограниченной ответственностью комплексное инженерное частное предприятие «Электрик» Электроналадка 963 632 руб. 84 коп. — сумму долга, 16 136 руб. 33 коп. — расходы по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет- сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда http://4aas.arbitr.ru/ или Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа http ://fasvso.arbitr.ru .

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Срочный вызов и услуги электрика Нейбута! Ладыгина! Адмирала Кузнецова во Владивостоке

Заметка к объявлению

Профессиональный электрик КРУГЛОСУТОЧНО

Нужно повесить люстру?
Заменить розетку,выключатель или электросчетчик?
Провести новую или заменить старую электропроводку?
Установить розетку под электропечь или другую бытовую технику?
А может, у Вас вовсе «кончился ток» и Вы не знаете, что делать?
Обратитесь ко мне за услугой электрика, Вы получите квалифицированную помощь профессионального мастера и легко разрешите любую проблему с электрикой! Решаю практически не выполнимые задачи ,когда другие «электрики разворачиваются и уходят» .

Вызов электрика на дом поможет Вам оперативно и качественно провести любые электромонтажные работы: замена проводки, замена оборудования в квартирном электрощите, ремонт розеток, выключателей, подключение встраиваемой техники и электрооборудования, стиральных и посудомоечных машин.
Качественно и быстро — повешу светильники (люстру, бра), меняю электросчетчик,УЗО,Автоматы. А так же многое другое!
Круглосуточный вызов в квартиру или в офис Вы можете оформить как в будние, так и в выходные дни — приеду в удобное для Вас время, в течении 1.5 часов. ( По возможности гораздо раньше! )
Возможно заключение договора на подрядные работы, а так же постоянное обслуживание!
Вызов круглосуточно! Работаю 24 часа. Звоните

Адрес оказания услуги

    • улица Нейбута 25
    • улица Ладыгина 6
    • улица Адмирала Кузнецова 48

Объявление находится в архиве и может быть неактуальным.

Мы скрыли контактные данные, чтобы автора объявления не беспокоили без необходимости.

Оплатите получение контактных данных, если они вам действительно нужны.

Договор услуг, опасный штрафами

Одна компания подписала договор с электриком и осталась должна семьсот тысяч рублей.

Фонд социального страхования проверил компанию и решил, что компания нарушает закон: вместо трудового договора подписала договор услуг и так ушла от обязательных платежей. Итог: компания должна заплатить взносы на 500 000 рублей и 200 000 рублей штрафа за просрочку оплаты.

Мы не знаем, пыталась ли компания уйти от платежей или случайно ошиблась в договоре. Зато знаем, как избежать случайных ошибок в договоре услуг. Разбираться помогает юрист Элица Деменкова.

Что не так с договором

Нет закона, который запрещает заключать договор с физлицом или ИП. Понадобился кто-то для ответов на звонки клиентов — нанимаем помощника по договору услуг, пусть отвечает. То же самое с дизайнером, уборщицей, электриком и юристом. Это законно.

Бывает так: компании нужен бухгалтер. Но она не берет его в штат, а подписывает договор услуг. Обязанности и условия работы бухгалтера — такие же, как у штатного, разница в договоре. Это незаконно.

Трудовой кодекс прямо запрещает подмену одного договора другим:

Чаще всего смысл заменить трудовой договор договором услуг — в налогах, взносах и социальных гарантиях сотруднику. С договором услуг компания не платит больничные и отпускные, не повышает зарплату из-за риска травматизма и не покупает полис страхования от несчастного случая.

Чем рискует компания

Вопросы к договорам могут появиться у налоговой, Фонда социального страхования и Роструда.

Если есть подозрения, что компания оформляет договор услуг вместо трудового, ее ждет проверка и, возможно, доначисление налогов и взносов и штраф. О проверках мы расскажем в других статьях, а пока коротко о штрафах.

Статьи Налогового кодекса 122 и 123

Страховые взносы ФЗ 125 статья 26.29 и 26.30

Штрафы за недоплаченные налоги и взносы — 20% или 40%, если налоговая докажет, что компания умышленно платила меньше налогов. Процент считается от суммы недоплаченных налогов. Компания должна была заплатить полмиллиона, ее штраф — сто тысяч, это 20%, или двести тысяч — 40%.

Санкции за нарушение трудового законодательства. Размер зависит от числа нарушений: за первое нарушение штраф меньше, чем за второе. Минимальные и максимальные суммы:

  • для директора — от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификация;
  • ИП — от 5000 до 40 000;
  • компании — от 50 000 до 200 000 рублей.

Компания работала с электриком по договору услуг с мая 2014 года по декабрь 2015-го.

Фонд социального страхования решил, что на самом деле это замаскированный трудовой договор, и компания не доплатила взносы. Компания не согласилась, и все оказались в суде.

Арбитражный суд Дальневосточного округа решил, что Фонд прав. Среди аргументов:

  • неконкретный предмет договора;
  • нет описания объема заказа, который должен выполнить электрик;
  • оплата не зависела от объема задач;
  • оплату получал в фиксированные дни — ежемесячно до десятого числа;

Итог: компания должна заплатить 750 000 рублей взносами и штрафом за просрочку взносов.

Есть несколько способов узнать, что компания оформляет не тот договор.

Проверить, есть ли компания в списке проверок — на сайте прокуратуры

Плановые проверки. Плановые проверки — большая тема, но вот что надо знать.

Роструд просит заполнить опросные листы, и там есть вопросы-маркеры. Не буду говорить, по каким вопросам получится понять, что с договорами что-то не так, иначе есть риск подсказать обходные пути. Но такие вопросы есть.

В небольших компаниях кадровый учет обычно ведет бухгалтер, и он же отвечает на опросные листы. Бухгалтер — профи в своем деле, но может не знать нюансы кадровых проверок и ответить так, что ответ вызовет подозрение.

Проверка по жалобам сотрудников. Сотрудник вправе пожаловаться на работодателя. Для этого необязательно куда-то идти, писать от руки заявление и стоять в очереди, чтобы его отдать. Для жалобы хватает пяти минут: сотрудник заходит на сайт Роструда и пишет жалобу:

Рискованные слова для договора услуг

Есть компании, которым нет смысла держать специалиста в штате.

«Светоч» производит и ставит пластиковые окна. Сотрудники, которые участвуют в заказах, работают в штате — от рабочих до бухгалтера.

Несколько раз в год «Светоч» проводит рекламные акции и выпускает календарь для клиентов. В задачах помогает дизайнер по договору услуг.

Такие компании тоже рискуют: вроде ничего не нарушают, но договор выглядит подозрительно. Чаще всего это из-за случайных ошибок: например, компания скачала договор из интернета, а там неверное слово. Или владелец «Светоча» дружит с дизайнером, поэтому разрешает работать над другими заказами из своего офиса, а это подозрительно.

Первый способ сделать договор более-менее безопасным — исключить типичные слова и фразы для трудового договора:

  • работодатель;
  • работник;
  • отпуск;
  • должностные обязанности;
  • штатное расписание;
  • график работы;
  • режим труда;
  • правила внутреннего распорядка;
  • смена;
  • сдельная оплата;
  • локальные акты;
  • заработная плата;
  • оклад, аванс, пособие;
  • бессрочный договор;
  • рабочее место;
  • командировка, служебная поездка;
  • обеспечить условия труда;
  • (компания) нанимает;
  • ежедневно кроме выходных и нерабочих праздничных дней;
  • выполняет функцию (бухгалтера, уборщицы);
  • подчиняется (правилам, руководителю);
  • несет материальную ответственность за имущество компании.
Читайте так же:  Судебная практика признание права собственности на землю

Это неполный список рискованных слов, но в нем слова, которые чаще всего встречаются в договорах услуг. Для подстраховки советую поискать такие слова в своих договорах и удалить.

Если нельзя удалить рискованные слова из договора

Теперь сложнее. Исправить фразы в договоре недостаточно, отому что по сути это остается трудовым договором, замаскированным под договор услуг. К тому же не всегда получится механически почистить договор от опасных слов.

«Светоч» решил навести порядок в документах, потому что непонятно, какие хранить и уничтожить или каких не хватает. Отдельного человека на документы в компании нет, и «Светоч» зовет делопроизводителя.

Делопроизводитель сортирует документы в офисе «Светоча», поэтому в договоре услуг есть требование обеспечить комнату, компьютер, стол, стул и необходимые канцтовары.

Рабочее место бывает только у штатного сотрудника. Чтобы избежать риска, кажется, достаточно не писать «рабочее место» в договоре, и готово. Это не так.

Различие трудового договора и договора услуг:

Есть способ оставить в договоре нужные фразы для работы с подрядчиком. Идея такая: переформулировать рискованные фразы и собрать доказательства в пользу договора услуг.

Если в договоре останется одна спорная фраза — не страшно. Проверяющие не судят по одному предложению.

Что считается трудовым договором и договором услуг, описывает сразу несколько документов: статьи Трудового и Гражданского кодекса, постановление Верховного суда № 15 от 29.05.2018, письмо Фонда социального страхования. Основные различия — в таблице.

Чтобы было проще разобраться, посмотрим примеры.

Предмет договора

Разница между договорами в том, что трудовой описывает должность, а договор услуг — услугу.

Доставка документов и заказов

Организация бухгалтерского учета и отчетности, отражение на счетах бухгалтерского учета операций

Присматривать за хомячками

В договоре услуг не стоит прописывать специальность, нужна именно услуга.

По трудовому договору сотрудник обязан следовать графику. В компании график работы с девяти до пяти — значит, сотрудник работает с девяти до пяти. О новом графике есть шанс передоговориться с работодателем, но это уже другая история.

Упоминание фиксированных часов работы — признак трудового договора. Подрядчик выполняет заказ, когда ему удобно: хоть в шесть вечера, хоть в три, это не важно.

Бывает, то время оказания услуги приходится фиксировать.

«Светоч» приглашает сммщика отвечать на комментарии клиентов в фейсбуке.

Для поддержки продаж «Светочу» нужны ответы в определенное время, поэтому они договариваются: сммщик отвечает на вопросы шесть дней в неделю, с восьми утра до шести вечера.

Для договора подходит фраза: «Порядок и время оказания услуг согласовываются сторонами в приложении».

Кроме фразы советую описать, почему важно фиксировать время услуги и почему именно такое. Требований к описанию нет, лишь бы была понятна логика.

Допустим, «Светоч» проанализировал, что клиенты чаще всего пишут с восьми утра до шести вечера, и если не ответить в это время, клиенты засыпают гневными сообщениями, а это вредит продажам. Поэтому «Светоч» фиксирует в техническом задании к договору: сммщик обязан отвечать на комментарии в такое-то время.

В договоре нельзя упоминать слова «рабочее место» и «условия труда» — они из трудового договора.

Если компания обязана что-то предоставить подрядчику для работы, есть способ сказать об этом. Подходит фраза:

Заказчик предоставляет исполнителю необходимые документы, сведения и оборудование для выполнения договора. Список — в приложении № 1

Такое работает, только если есть аргументированное объяснение, зачем подрядчику всё это оборудование и как оно влияет на выполнение заказа.

Системный администратор настраивает программу N. Он это делает на машинах компании, поэтому она гарантирует к ним доступ.

Есть спорные ситуации. Например, штатному дизайнеру компания обязана предоставить лицензию Фотошопа и Индизайна. Если обязательство будет в трудовом договоре, вопросов нет.

Другое дело, если речь о подрядчике. Непонятно, почему компания тратит деньги на программы, без которых дизайнер не выполнит ни один заказ. Проверяющие могут озадачиться: «Как дизайнер работает по другим заказам без программ? Почему компания тратит свои деньги, чтобы дизайнер работал на другие компании?»

В целом подход такой: можно обещать оборудование, ноутбук и компот на обед, если компания обоснует необходимость этого всего.

Чаще всего трудовые договоры бессрочные. Чтобы договор не напоминал трудовой, в нем должна быть дата окончания. Срок может любым: год, два или десять — это решают заказчик и исполнитель.

Бывают договоры услуг без срока окончания, такой договор называют рамочным. Если нет четкого срока завершения, подходит фраза:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения взаимных обязательств заказчика и исполнителя

При неопределенном сроке договора компании фиксируют срок конкретной задачи. Например, дизайнер готовит макет буклета к пятому августа, иллюстрацию — к десятому.

Сроки — доказательство, что речь о договоре услуг. Советую хранить подтверждение сроков: письма с задачами, отчеты, скриншоты трелы или слака — программ, где ведется командная работа. Есть компании, которые к задачам составляют заявку — текст на половину листа с описанием задачи и сроков. Заявки прикладывают к актам: вот что надо было сделать, вот что сделано. Если у проверяющих появятся вопросы, будет что показать.

Материальная ответственность

Сотрудник и подрядчик отвечают деньгами за имущество компании. Для сотрудника ответственность называется материальной, для подрядчика — ответственностью за причинение вреда.

Для договора с подрядчиком подходит фраза:

Ответственность заказчика перед исполнителем и исполнителя перед заказчиком с учетом реального ущерба, упущенной выгоды, неустойки и иных видов ущерба ограничены 10% от стоимости заказа.

По договору услуг компания платит не за процесс, а за результат, который появился в процессе:

  • Маша мыла полы — процесс;
  • Маша мыла полы и вымыла два офиса — результат

Обычно в договоре услуг есть требования к объему заказа. Это помогает компаниям получить, что нужно, и доказать факт договора услуг, если у проверяющих появятся вопросы.

Формула описания: сделать такое, в таком-то количестве.

Фраза о процессе

Разработка четырех шаблонов договора: на поставку, аренду, лицензионный договор, договор на фантомные доли

Шесть консультаций по законному снижению налогов

Подготовка досудебных претензий по клиентам-должникам. Список и количество клиентов устанавливает заказчик каждый месяц. Постановку задач описывает приложение

Для каждой оплаты собирайте отчеты и акты. Например, бухгалтер получил сто тысяч в мае, за сто тысяч сделал такой отчет, такой и такой. Вот акт, вот отчет об отчетах. Документы показывают, что компания платит за результат, а не просто так переводит деньги.

Оплата может быть фиксированной, например сто тысяч рублей каждый месяц. Или зависеть от объема задач, например две тысячи рублей за иллюстрацию. Сколько иллюстраций в месяц, столько денег.

Платить фикс рискованно. По трудовому договору сотрудник получает одну и ту же зарплату, не важно, сколько задач он сделал — две или двадцать две. Если подрядчик одинаково получает за разный объем, кажется, что компания вывела его за штат. Совет такой: пересчитывать оплату в зависимости от объема задач.

Чем подстраховаться кроме договора

Одним правильным договором не снять подозрения проверяющих. Кроме договора они могут оценить условия работы подрядчика. Вот что вызывает сомнение:

  • подрядчик работает только с одной компанией;
  • раньше был в штате, а теперь работает по договору услуг с этой же компанией;
  • выполняет обязанности, которые выполняет штатный сотрудник. Например, есть главбух и бухгалтер, а еще один бухгалтер работает по договору услуг;
  • есть доступ в офис, например электронный пропуск;
  • есть постоянное парковочное место у компании;
  • его фамилия появляется в документах для сотрудников: график отпусков, приказ о повышении;
  • часто появляется в компании и проводит там целый день. Два раза в неделю — это часто;
  • участвует в планерках компании, где обсуждается не только его заказ;
  • получает корпоративные подарки и скидки;
  • участвует в мероприятиях для сотрудников. Например, прошел приветственный тренинг, инструктаж по пожарной безопасности, был на корпоративе;

Список — не догма. Нельзя сказать: никогда не давайте подрядчику пропуск, а если дали, скрывайте от всех. Есть случаи, когда подрядчику нужен пропуск, парковочное место и корпоратив, чтобы здорово выполнить заказ.

«Светоч» заказала фильм о себе к юбилею. На фильм ушел год.

Оператор и режиссер проводили в компании целые дни: со всеми знакомились, брали интервью, собирали сотрудников на обсуждения и групповые съемки. Не только проверяющие, даже сотрудники подумали, что у них новые коллеги.

Если проверяющие заподозрят неладное в работе с подрядчиком, «Светоч» сможет объяснить: ребята проводили в компании целые дни, потому что снимали фильм, а как это сделать вне офиса.

Если есть риск, что договор и условия работы с подрядчиком вызывают подозрение, советую заранее планировать доказательства, что с договором всё в порядке. Для доказательств может подойти:

  • техническое задание, где заказчик объясняет, почему выдает пропуск и зачем приходить в офис каждый день;
  • отчет о проведении тендера среди подрядчиков;
  • портфолио подрядчика с разными клиентами. Еще подходят отзывы о его работе других компаний;
  • записи электронного пропуска подрядчика и штатных сотрудников. Это помогает показать, что сотрудник приходит в офис нерегулярно и в разное время. А штатные сотрудники работают с девяти до шести вечера;
  • особенность должностных инструкций. Допустим, в штате есть юрист. По должностной инструкции он проверяет договоры поставки, аренды и закупки канцелярки, но он не работает с интеллектуальной собственностью. Чтобы закрыть задачи с авторскими правами, компания приглашает юриста-специалиста в этой сфере.

Кажется, если составить договор по инструкции, придраться будет не к чему. Это не так.

Нет единой таблицы с правильными фразами и аргументами в пользу договора услуг. Одни проверяющие решат, что аргументов хватает, другие — нет. Это зависит от особенностей заказа.

Проверяющие неглупые люди и смотрят не только на фразы в договоре. Фразы могут стать хорошим доказательством, но не стопроцентно уберегут от разбирательств. Если компания нарушает закон, проверяющие это поймут.

Как подстраховаться

Исключить из договора услуг типичные слова и фразы трудового договора

Если нельзя исключить, советуем обосновать спорные пункты. Например, почему компания фиксирует время оказание услуги или предоставляет свое оборудование

Где узнать о разнице между договорами

56-я статья Трудового кодекса — о трудовом договоре

702-я статья Гражданского кодекса — о договоре услуг

Письмо Фонда социального страхования N 051/160−97 от 20.05.97

Постановление Верховного суда № 15 от 29.05.2018

возможный штраф компании, если она подписала договор услуг вместо трудового

Другие статьи:

  • Залог комфорта Межкомнатные двери – залог удобства и комфорта Межкомнатные двери появились достаточно давно. Изначально, они появились в древнем Китае, во времена, когда книги были невероятной ценностью и их охраняли больше, чем императора. Собственно, именно в императорской […]
  • Адвокат фролова Коллегия адвокатов “Фролов и партнеры” Коллегия адвокатов «Фролов и партнёры» работает на рынке юридических услуг, защищая интересы граждан и компаний, действуя строго в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Коллегия […]
  • Ставиться ли печать в приказ о приеме на работу Приказ о приёме на работу Процесс временного трудоустройства практически всегда завершает приказ (распоряжение) о приеме на работу работника по срочному трудовому договору на год или другой период. В 2018 году форма этого документа не является строгой, хотя в […]
  • Об акционерных обществах федеральный закон рф от 26 декабря 1995 г 208-фз Об акционерных обществах федеральный закон рф от 26 декабря 1995 г 208-фз Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ"Об акционерных обществах" С изменениями и дополнениями от: 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., […]
  • Деньги под залог птс вологда Автоломбард в Вологде — кредиты под залог ПТС, автомобиля за 30 минут Кредитный калькулятор Заполните анкету онлайн и приезжайте сразу за деньгами Условия и программы кредитования в автоломбарде Автоломбард в Вологде одобряет кредиты под залог автомобиля и ПТС […]
  • Заявление на выселение из нежилого помещения Выселение из нежилого помещения Выселение из нежилого помещения возможно при обстоятельствах, указанных в соглашении об аренде. Нежилые помещения могут предоставляться во временное пользование гражданам и юридическим лицам, которое оформляется путем заключения […]
  • Заместитель прокурора домодедово Уволен зампрокурора Московской области Неожиданные новости поступили из прокуратуры Московской области. В ряде СМИ появилась информация о том, что заместитель прокурора Московской области Станислав Буянский несанкционированно проник на территорию […]