Договор на создание фотографий

Содержание:

Архитектура. Проектирование. Готовые проекты домов.

Договор с фотомоделью на эксклюзивное использование ее изображений

(с фотографированием, видеосъемкой, правом публикации, с правом передать эти права кому-либо и т.д.)

Если на фотографии или видео различимо лицо человека, или он способен по каким-либо признакам доказать в суде, что на фотографии или видео изображен именно он, то нужна расписка этого человека, или договор с ним, что он передает фотографу (фотоагентству) все эксклюзивные права на использование данной фотографии или видео, в т.ч. публикацию и продажу его через Интернет.

Выбор формы документа о передаче эксклюзивных авторских прав (расписка или договор) зависит от того, сколько фотографий и видео передается, где и в каком количестве предполагается использование фотографий и видео и т.д.

Чем больше предполагается сделать фото и видеоматериалов, чем известнее человек, тем внимательнее следует относиться к соблюдению юридических формальностей.

Пример расписки совершеннолетнего человека на передачу эксклюзивных прав на использование его фотографий

Я, _______________, за единократное вознаграждение (сумма прописью) предоставляю _______________, именуемому далее __________ полное и исключительное право публиковать мои фотографии и видео, которые были сделаны __________, на которых я изображен(а), полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под моим или вымышленным именем (псевдонимом).

Я предоставляю полное и абсолютное эксклюзивное право использовать и продавать без каких-либо ограничения копий мои фотографии и видео с моим изображением на сайтах в Интернете, как российских, так и зарубежных, выставках, для наружной рекламы, в печати или любых других целях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

Я отказываюсь от права исправлять фотоснимки и видео, или вмешиваться в право __________ публиковать мои фотографии и видео.

Я разрешаю __________ редактирование моих фотографий и видео, в т.ч. ретуширование, затемнение, искажение и изменение изображения, применение оптических эффектов, использование в композициях.

Я не разрешаю в результате переработки и иного использования моих фотографий и видео создание порнографических произведений, а также произведений и иных действий, каким-либо образом порочащих мою честь и достоинство, порочащих иных лиц, и противоречащих их правам и интересам, и не соответствующих общественной морали, этики и действующему законодательству РФ.

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и видео.

Настоящим я удостоверяю, что являюсь совершеннолетним(ней) и имею полное право заключить настоящее соглашение.

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с настоящим документом до его подписания, и мне ясен его смысл.

Период съемки: с «___» __________ 201_ года с «___» часов до «___» часов.

Место съемки: __________

Число фотографий и продолжительность видео в период съемки не оговаривается, и не ограничивается.

Паспортные данные: __________

Подпись __________ (расшифровка подписи) Дата «___» _______201 _г.

В случае, если материалы видеосъемки предполагаются быть использованы без дальнейшего видеомонтажа, целесообразно сразу после окончания видеосъемки сделать дополнительное приложение:

Отснятые видеоматериал мною просмотрен. Претензий не имею.

Подпись __________ (расшифровка подписи) Дата «___» _______201 _г.

Пример расписки родителя или опекуна несовершеннолетнего человека на передачу эксклюзивных прав использования его фотографий

Я, _______________, за единократное вознаграждение (сумма прописью) предоставляю _______________, именуемому далее __________ полное и исключительное право публиковать фотографии и видео моего (сына, дочери, опекаемого), которые были сделаны __________, на которых он (она, они) изображен(а, ы), полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под своим или вымышленным именем (псевдонимом).

Я предоставляю полное и абсолютное право использовать и продавать без каких-либо ограничения копий фотографии и видео с изображением моего (их, ей) (сына, дочери, опекаемого) на сайтах в Интернете, выставках, для наружной рекламы, в печати или любых других целях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

Я отказываюсь от права исправлять указанные фотоснимки и видео, или вмешиваться в право __________ их публиковать.

Я разрешаю __________ редактирование фотографий и видео, в т.ч. ретуширование, затемнение, искажение и изменение изображения, применение оптических эффектов, использование в композициях.

Я не разрешаю в результате переработки и иного использования фотографий и видео с изображением моего (их, ей) (сына, дочери, опекаемого) создание порнографических произведений, а также произведений и иных действий, каким-либо образом порочащих моего (сына, дочь и т.д.), мои честь и достоинство, порочащих иных лиц, и противоречащих их правам и интересам, и не соответствующих общественной морали, этике и действующему законодательству РФ.

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и видео.

Настоящим я удостоверяю, что являюсь совершеннолетним(ней) (отцом, матерью, опекуном) и имею полное право заключить настоящее соглашение.

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с настоящим документам до его подписания, и мне ясен его смысл.

Период съемки: с «___» __________ 20__ года с «___» часов до «___» часов.

Место съемки: __________

Число фотографий и продолжительность видео в период съемки не оговаривается, и не ограничивается.

Паспортные данные: __________

Подпись __________ (расшифровка подписи) Дата «___» _______20 __г.

В случае, если материалы видеосъемки предполагаются быть использованы без дальнейшего видеомонтажа, целесообразно сразу после окончания видеосъемки сделать дополнительное приложение:

Отснятые видеоматериал мною просмотрен. Претензий не имею.

Подпись __________ (расшифровка подписи) Дата «___» _______201 _г.

желательно сделать копию страницы паспорта, на которой указаны, что данный человек является отцом или матерью;

опекун должен предоставить оригинал документа, подтверждающего, что он является опекуном, с которого следует снять копию;

во всех случаях следует не забыть взять расписку в получении денег, если они выплачиваются наличными;

если деньги перечисляются по безналичному расчету, то следует указать банковские реквизиты получателя;

если фотографируется животное (собака, кошка, лошадь и т.д.), то должны быть представлены документы, подтверждающие право их владения.

если такие документы представлены быть не могут, то желательно сделать фото животного вместе с человеком, который представил себя их владельцем, и попросить его расписаться на фотографии, или сделать голосовое сообщение для видео.

при съёмках обнажённой фотомодели дополнительно необходим скан (или фотография) паспорта (чтобы были видны фотография и год рождения модели);

желательно сделать видеосъемку фотомодели, держащей раскрытый паспорт в руке;

желательно присутствие и расписка свидетелей.

во всех случаях желательно записать все фотографии и видео на неперезаписываемые DVD диски, и попросить фотомодель на них расписаться, поставить дату и указать, что они являются приложением к расписке.

Пример договор с фотомоделью на передачу эксклюзивных прав использования ее изображений

гор. Москва «__» _____ 201 _ год

______ , именуемый далее Заказчик, в лице _______, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемый (ая) далее Фотомодель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Фотомодель разрешает Заказчику своими силами и за свой счет организовать и провести фотосессию (фото и видеосъемку Фотомодели), и оплатить работу Фотомодели в размере (прописью).

Указанная сумма выплачивается единократно.

1.2. Фотосессия проходит в период с «___» __________ 201_ года с «___» часов до «___» часов по адресу: _______________.

1.3.Число фотографий и продолжительность видео в период съемки не оговаривается, и не ограничивается.

1.4. Фотомодель имеет право делать перерыв на 15 минут один раз в час.

1.5. Оплата работы Фотомодели производится в течение (порядок оплаты).

2. Интеллектуальные права и связанные с ними права и обязанности.

2.1. Исключительное право на все созданные по настоящему Договору фото и видео принадлежит Заказчику.

2.2. Фотомодель предоставляет полное и абсолютное эксклюзивное право использовать и продавать без ограничения копий созданные Заказчиком по настоящему Договору фотографии и видео на сайтах в Интернете, выставках, для наружной рекламы, в печати, или в любых иных целях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.3. Фотомодель отказывается от права исправлять фотоснимки и видео, или вмешиваться в право Заказчика публиковать фотографии и видео, созданные по настоящему Договору.

2.4. Фотомодель разрешает Заказчику редактирование фотографий и видео, созданных по настоящему Договору, в т.ч. ретуширование, затемнение, искажение и изменение изображения, применение оптических эффектов, использование в композициях.

2.5. Фотомодель подтверждает, что не будет оспаривать авторские и имущественные права на фотографии и видео, созданные по настоящему Договору.

2.6. В результате переработки и иного использования фотографий и видео не допускается создание порнографических произведений, а также произведений и иных действий, каким-либо образом порочащих честь и достоинство Фотомодели, иных лиц, и противоречащих их правам и интересам, и не соответствующих общественной морали, этике и действующему законодательству РФ.

2.7. Заказчик имеет права опубликовать фотографии и видео в Интернете, в любых видах СМИ, наружной рекламе и т.д. как на территории РФ, так и в любых других странах мира самостоятельно и без согласия кого бы то ни было.

2.8. Фотомодель обязуется не мешать Заказчику реализации своих прав на фотографии и видео, созданных по настоящему Договору.

2.7. Заказчик вправе не указывать как на всех, так и на отдельно взятой фотографии и видео полное или сокращенное настоящее или вымышленное имя (псевдоним) Фотомодели.

3. Разрешение споров и разногласий.

3.1. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудности, установленным действующим законодательством РФ.

4. Прочие положения.

4.1. Заказчик вправе привлекать третьих лиц (художников, экспертов и др.) с целью обеспечения выполнения настоящего Договора, реализации своих прав и обязанностей.

4.2. Фотомодель обязуется отключить мобильные телефоны во время проведения Фотосессии.

4.3. Фотомодель обязуется подготовиться к проведению Фотосессии, уделить внимание своему внешнему виду, прическе, одежде.

4.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.

4.5. Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.

4.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

4.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Договор на создание фотографий

Договор на создание фотографий

— особо сложные (наиболее сложные, средней сложности) художественные фотоработы произведений искусства и объектов высокой художественной и исторической ценности, а также уникальных произведений искусства; — при выполнении художественных фоторабот Фотограф разрабатывает и использует уникальную методику; — фотографии оформляются с пояснениями по решению вопросов светового оформления фотокомпозиций; — фотографии макро- и микросъемки; — высокохудожественная съемка музейных экспонатов; — безупречное качество высокодинамичных событий и процессов.

Договор на оказание фото-услуг

Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества. в Клубе: 4618 дней на создание фотографий, цифровых фотофайлов, слайдов, фотоальбомов, выставочных экспозиций город _______________ «________» _____________200__года 1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя создание _____________________________________.

Договор авторского заказа фотографического произведения

Существуют три главных образца договора авторского заказа на создание фильма (фотографического произведения): 1.

Читайте так же:  Приказ мвд справка об отсутствии судимости

Договор авторского заказа, согласно которому автор фотографическое создает и передает заказчику его, а наряду с произведением дает имущественные права на его применение в пределах, определенных договором. 2. C отчуждением всех исключительных прав – это договор, согласно которому автор, когда создал фотографическое произведение передает это произведение заказчику (другой стороне) с отчуждением всех исключительных прав на произведение в полном объеме .

1.1 Исполнитель обязуется по заданиям Заказчика выполнять работы, указанные в п.1.2 настоящего договора, и передавать их результаты заказчику, а заказчик обязуется принимать результаты выполненных по настоящему договору работ и оплачивать их.

1.2 Исполнитель выполняет работы по фотосъёмке строительных объектов (построенных и на различных этапах возведения), технологических процессов, сотрудников, составлению и последующему пополнению фотобанка ОАО «Рога и Копыта», согласно утвержденному Заказчиком плану.

Договор авторского заказа с фотографом (с условием об отчуждении заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано фотографом)

Следующие термины, которые используются в настоящем Договоре, означают: 1.1.

Фотография — фотографическое произведение и произведение, полученное способами, аналогичными фотографии на бумажном, прозрачном, электронном носителях любого формата. — особо сложные (наиболее сложные, средней сложности) художественные фотоработы произведений искусства и объектов высокой художественной и исторической ценности, а также уникальных произведений искусства; — при выполнении художественных фоторабот Фотограф разрабатывает и использует уникальную методику; — фотографии оформляются с пояснениями по решению вопросов светового оформления фотокомпозиций; — фотографии макро- и микросъемки; — высокохудожественная съемка музейных экспонатов; — безупречное качество высокодинамичных событий и процессов.

Договор фотографа

Возникновение авторских прав — для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. 1.4. Материальный носитель – произведение после создания передается Заказчику на . Материальный носитель произведения передается Заказчику в собственность.

1.5. Момент перехода права на произведение – произведение и исключительное право на произведение переходят от Фотографа к Заказчику в момент передачи его по акту (договором может быть предусмотрено иное).

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется произвести фотосъемку мероприятия (торжества) Заказчика, которое состоится «__» _____ 20__ года, ЗАКАЗЧИК обязуется своевременно принять и оплатить УСЛУГИ, в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Договору. 1.2. Сроки исполнения Услуги составляют не более 90 календарных дней с даты мероприятия (торжества) Заказчика.

  • Объем прав, порядок и условия использования ИСПОЛНИТЕЛЕМ отснятого материала

Договор на фотоуслуги

Исполнитель обязуется оказать услуги по фотосъемке Заказчика, которая состоится «__» __________ 201_ г. года, на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

1.2. Фотосъемка осуществляется с _______ до _______ часов вышеуказанной даты, при этом ее общая продолжительность составляет ____(____________________)часа(ов). Адрес проведения фотосъемки: ____________________________________________________

Договор на создание фотографий

Photoindustria — статьи и уроки фотографии, школа фотографии, курсы и мастер-классы известных фотографов, обработка и ретушь фотографий.

Авторские права на фотографии

Фотографии в России являются охраняемыми авторским правом объектами (ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)). Это означает, что такие фотографические произведения можно использовать только с разрешения того, кто имеет право по закону давать разрешение.

Фотографическое произведение это гораздо шире, чем фотография – всё, что можно создать на основе фотографии в графических редакторах, например (переработанная фотография), и способами аналогичными фотографии.

Разрешение на использование фотографий может давать их автор – фотограф, если он не передал такое право другим лицам по договору. (ст. 1270 ГК РФ). Художник по свету, художник-постановщик, дизайнер, режиссёр и другие творческие участники съемки не создают фотографию, но могут стать её авторами, если между ними и фотографом будет заключен договор о распределении авторских прав на фотографии (ст. 1258 ГК РФ).

Те, кто оказывают техническое, консультационное, организационное или материальное содействие не могут признаваться авторами фото (автор идеи, помощники, а возможно и гримеры — ст. 1226 ГК РФ). Таким образом, если фотограф не передал свои права или не пообещал их передать, то выдает разрешения на использование фото именно он.

Заказать фотографии может работодатель или конкретное лицо, заинтересованное в разовой услуге. Работодатель заключает трудовой договор и дает фотографу задания на создание конкретных фотографий. Такие задания могут быть устными, главное чтобы создание фотографий было закрепленными документами трудовыми обязанностями (ст. 1295 ГК РФ) и прием фотографий фиксировался работодателем. Заказчик может также заключить договор авторского заказа на создание фотографий (ст. 1288 ГК РФ), или приобрести права на фотографии после их создания по лицензионному договору (ст. 1233 ГК РФ) для использования в изданиях, печатной продукции, промышленности, на товарах, например на фотошторах, обоях и других аналогичных.

Работник обязан передать работодателю права на фотографии, только если работодатель дал задание на их создание. Между заказчиком и фотографом может быть заключен договор заказа или приобретения фотографий (купли-продажи) и прав на них после их создания (отчуждения или лицензионный). По договору заказа заказчик имеет право без согласия фотографа и без выплаты ему вознаграждения демонстрировать приобретенный в собственность оригинал фотографии и воспроизводить его в каталогах выставок и в изданиях, посвященных его коллекции, а также передавать оригинал этой фотографии для демонстрации на выставках, организуемых другими лицами (ст. 1291 ГК РФ), даже если договор не предусматривает получение заказчиком каких-либо прав на фотографии. Все передаваемые заказчику права должны быть точно указаны.

Чаще всего, вознаграждение работникам-фотографам указывается в положении или приказе по организации и устанавливается как единовременная плата. По договору отчуждения предполагается единовременная оплата. Лицензионный договор предусматривает фиксированные отчисления или в процентах за перечисленные случаи и виды использования фотографии.

Если фотограф и заказчик не заключили договор, то обладателем исключительных авторских прав считается фотограф. Это означает, что он может запрещать всем другим лицам использовать фотографию. Если фотограф работал с фотоаппаратом заказчика или третьего лица, желательно обеспечить доказательства авторства, например задепонировать фотографии в авторском обществе или заключить с заказчиком договор, чтобы передать фотографии с их превью по подписанному сторонами акту. В противном случае своё авторство фотографу будет доказать не просто.

Если по договору с фотографом заказчик приобрел исключительное право на фотографию, то будет необходимо спрашивать разрешение на использование фотографий у такого заказчика. Фотограф в этом случае может использовать фотографии наравне со всеми другими лицами только в личных, исследовательских или научных целях.

Модель, изображенная на фотографии, также определяет ее судьбу. Если с моделью есть договор, из которого следует, что модель позирует за плату, то специальное согласие модели не требуется (ст. 152 ГК РФ). Договор с моделью может заключать как фотограф, так и заказчик, в зависимости от того, кто собирается использовать фотографии. Если модель позировала не за плату, но в общественных интересах – например, реклама вакцинации населения, борьбы с курением, то договор можно не заключать.

Консультация: (495) 921-22-31; Задать вопрос юристу

Статьи и новости по теме:

Глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров на встрече с Владимиром Путиным отчитался >>>

Итак, вы обнаружили ваши фотографии, другие изображения или статьи на чужом сайте или портфолио. Что следует сделать, чтобы предотвратить нарушение ваших прав и избежать подобных рисков в будущем? >>>

Фотограф из Светлогорска (Калининградская область) разместил в своем аккаунте несколько оригинальных фотографий. Увидев, что они скопированы и присутствуют на другом сайте (социальной сети), автор обратился в суд с требованием защитить его права и взыскать компенсацию с постороннего пользователя, перепостившего изображения без согласования с ним >>>

Возглавляемый Никитой Михалковым Российский союз правообладателей (РСП) разработал концепцию «глобальной лицензии» для всех видов контента в сегменте российского интернета. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил нескольким ведомствам оценить нововведение и представить свои рекомендации >>>

О взыскании с информационного агентства AFP и фотобанка GettyImages в пользу правообладателя фотографа Дэниэла Морела 1,2 миллиона долларов за нарушение его авторских прав. Ответчики позволили незаконно пользоваться его авторcкими фотографиями, распространяя их без уведомления и согласования >>>

Если многие из нас грешат копированием в Интернете красивых фоторабот с использованием их для оформления собственных аккаунтов, это никого не волнует, потому что такова устоявшаяся практика. На Западе владельцы фото очень чувствительны к краже своей собственности и готовы добиваться защиты авторских прав в судах. Особенно, если это может сыграть для их репутации промо-роль >>>

Знаменитейший роман Харпер Ли, по версии ВВС входящий в ТОП-200 лучших литературных произведений планеты, станет «героем» судебного разбирательства. Не сам роман, а права на него, оспариваемые автором у родственника своего бывшего литературного агента >>>

Согласно результатам представленного исследования, наступает эпоха «самиздата», когда издательские дома могут утратить роль посредников между авторами и читателями >>>

Удивительный по нелепости промах допустили редакторы «Комсомольской Правды», осуществив публикацию 57 чужих авторских фотографий без согласования с правообладателями >>>

Подведены итоги ежегодного популярного сетевого конкурса «Блог Рунета 2012» >>>

Договор на создание сайта ооо

Архитектура. Проектирование. Готовые проекты домов.

Пример договора на создание сайта фирмы, торгующей мебелью.

Пример договора на создание сайта фирмы, занимающейся продажей и сдачей в аренду недвижимости.

Пример договора на создание сайта туристической фирмы.

Пример договора на создание сайта фирмы, торгующей товарами народного потребления.

Пример договора на создание сайта фирмы, торгующей парфюмерией и средствами гигиены.

Пример договора на создание сайта фирмы, торгующей продуктами питания.

Пример договора на создание сайта фирмы, производящей железобетонные изделия.

Пример договора на создание сайта фирмы, занимающейся продажей часов.

Пример договора на создание сайта фирмы, занимающейся продажей рекламно-сувенирной продукции.

Пример договора на создание сайта фирмы, занимающейся продажей автозапчастей и автопринадлежностей.

Пример договора на создание сайта фирмы, занимающейся продажей металлопроката.

Пример договора на разработку сайта по продаже недвижимости в Сочи.

Пример договора на разработку сайта по продаже недвижимости в Санкт-Петербурге.

Пример договора на разработку сайта по продаже недвижимости в Москве.

Договор с фотографом о передаче эксклюзивных прав на использование фотографий.

Договор с фотомоделью на эксклюзивное использование ее изображений.

Комментарии по подготовке договора на создание сайта.

Направление оферты на создание сайта, редизайн сайта.

Отказ от договора — в каких случаях от заключения договора на создание сайта лучше оказаться .

Сдача сайт (подраздел) — порядок приемки-передачи готового сайта веб-студией заказчику.

О проблемах для заключения договора на разработку сайта.

Пример договора на поддержку сайта: сопровождение сайта, обновление сайта и развитие сайта.

Договор на создание сайта для бизнеса: вопросы и ответы.

Заказать сайт.
Разработка и продвижение Веб сайтов.
Заказать сайт Москва.

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА РАЗРАБОТКУ (СОЗДАНИЕ) WEB-САЙТА


Договор № __

гор. Москва «__» _____ 200_ год

ООО «—————», именуемый далее Заказчик, в лице генерального директора —————, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Веб-студия «ЛАДА», именуемая далее Веб-студия, в лице генерального директора —————, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Веб-студия принимает на себя выполнение следующих работ:
— разработку программного обеспечения, предназначенного для оформления в виде Веб-сайта (далее – Сайт) материалов Заказчика (Приложение 1), в соответствии с Техническим заданием на создание Сайта (Приложение 2) для размещения в сети Интернет.
— комплекс работ по оптимизации Сайта под запрос поисковых систем Интернета и предложение его для регистрации в каталогах, рейтингах и поисковых системах согласно Приложению 2.

2. Порядок и сроки выполнения работ

2.1. При наличии полного объёма материалов, подлежащих размещению на Сайте (Приложение 1), Веб-студия приступает к выполнению работ немедленно с момента зачисления предоплаты на расчетный счет Веб-студии.
2.2. Срок выполнения работ составляет __ календарных дней.
2.3. Готовый Сайт сдается «под ключ» записанным на CD диске (flash памяти, или ином магнитном носителе) с приложением кода передачи данных по протоколу ftp: логин, пароль и хост-адрес.
2.4. В течение 3-х рабочих дней Заказчик обязан проверить полученный Сайт на наличие смысловых, орфографических и грамматических ошибок, неработающих гиперссылок, негрузящихся рисунков и сообщить замечания Веб-студии. Веб-студия обязана устранить выявленные ошибки в течение трех рабочих дней. При непоступлении замечаний от Заказчика в 3-х дневный срок порученная Веб-студии работа считается выполненной.
2.5. После предоставления Веб-студией откорректированной версии Сайта в распоряжение Заказчика Стороны подписывают Акт о сдаче-приемке работы.

Читайте так же:  Приказ 342 минздрава россии

3. Права и обязанности Сторон

Веб-студия обязана:
3.1. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
— непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или технической документации.
— иных, не зависящих от Веб-студии обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или невозможность ее завершения в срок.

Веб-студия имеет право:
3.2. Увеличить срок выполнения работ по п. 2.2. на количество дней вынужденного простоя до получения соответствующих указаний от Заказчика.
3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Веб-студией.
3.4. Отказаться от исполнения Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Веб-студии об обстоятельствах, указанных в п. 3.1. Договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы и техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы, или не применит других мер для устранения указанных обстоятельств.

Заказчик обязуется:
3.5. Предоставить Веб-студии выверенную информацию, подлежащую размещению на Сайте, в форматах и на носителях, указанных в Приложении 2 настоящего Договора.

4. Стоимость работы и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ согласно настоящему Договору устанавливается в сумме _______ руб. в том числе НДС _______ руб.
4.2. Заказчик производит 70% предоплату работ. Оставшиеся 30% стоимости оплачиваются в течение трёх дней с момента закачки Сайта в сеть Интернет.

5. Порядок сдачи и приемки результатов работы

5.1. Приемка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 2 настоящего Договора.

6. Материальная ответственность Сторон

6.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения всей работы Веб-студия уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% в день от полученной суммы предоплаты, но не более 50% этой суммы.
6.2. За нарушение срока, установленного п. 4.2. Договора, Заказчик уплачивает Веб-студии неустойку в размере 0,1% в день, но не более 50% суммы Договора.

7. Права на сайт

7.1. Имущественные права на Сайт переходят к Заказчику после полной оплаты выполненных работ и после получения от Веб-студии на магнитном носителе кодов передачи данных по протоколу ftp (логин, пароль и хост-адрес).
7.2. Веб-студия вправе установить на каждой странице сайта гиперссылку в виде баннера размером 88х31 pix. со своим логотипом.
7.3. Все вопросы, касающиеся права на Сайт, регулируются законодательством РФ.

8. Ответственность сторон. Разрешение споров

8.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон были получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой стороны, то получившая такую информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.
8.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудности, установленным законодательством РФ.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.
9.2. Каждая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив другую Сторону не позднее, чем за семь дней до даты расторжения. В этом случае Стороны производят все взаимные расчеты, в том числе, за фактически выполненные к этому моменту услуги.
9.3. Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
9.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9.6. Веб-студия не несет ответственности за несоответствие сайта эстетическим ожиданиям Заказчика при условии выполнения технического задания (Приложение 2) на разработку сайта.
9.7. За сделки, совершаемые с использованием сайта, Веб-студия ответственности не несёт.
9.8. В случае внесения Заказчиком неоговорённых изменений в программный код сайта, Веб-студия ответственности за работоспособность сайта не несёт.
9.9. Внесение изменение и дополнений в материалы для размещение на сайте (Приложение 1) после подписания настоящего договора не допускается. В случае необходимости внесение изменений производится за отдельную плату и по отдельному договору.
9.10. Число посетителей, которых должен обеспечивать сайт, и занимаемые сайтом позиции в рейтингах, каталогах и поисковых системах не оговариваются.
9.11. Стоимость поддержки сайта определяется отдельным договором и в стоимость настоящего Договора не входит.
10. Реквизиты Сторон
Веб-студия «ЛАДА»
Адрес: __________
Расчётный счёт №:_______________
БИК ______________
Корр. счёт:_______________
ИНН/КПП _______________

Заказчик: ООО «—————»
Адрес: _________
Расчётный счёт №: _______
БИК _______
Корр. счёт: _________
ИНН/КПП_____________
11. К настоящему Договору прилагаются:

Приложение 1. Материалы для размещения на сайте (контент сайта)
Приложение 2. Техническое задание на создание сайта

Подписи Сторон:

Веб-студия «ЛАДА» ООО «—————»
Генеральный директор Генеральный директор
Веб-студии «ЛАДА» ООО «—————»
————— —————

Мы предлагаем разработку, продвижение, оптимизацию и обслуживание Вашего Сайта для удобства Ваших Клиентов и Ваших Партнеров, делая тем самым Ваш Сайт более полезным и прибыльным для Вас.
Заказать сайт : тел.: +79150113415

Мы работаем для Вас и для Вашего Бизнеса.

Шаблон (пример) договора на создание,
разработку сайта

Правильное заключение Договора на создание сайта и его разработку — это тоже серьёзная работа над начальным документом, регулируруюшим процесс создания сайта и взаимоотношения сторон в период действия данного процесса. Профессионально составленный Договор на создание и разработку сайта, как и ТЗ (техническое задание), включает в себя цели создания интернет–представительства, а иногда даже виртуального офиса компании.

Убедительно просим не считать данный Договор догмой. Это всего лишь «рыба» — шаблон одного из многочисленных вариантов хорошего Договора на изготовление сайта. Каждый договор пишется индивидуально и строго под проект Заказчика.

Договор на создание, разработку сайта

ИП «Канчели В.О.», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Канчели Владимира Отаровича, действующей на основании Свидетельства, с одной стороны, и ООО «Рога и Копыта» в лице директора Иванова Петра Сидоровича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ (услуг) по разработке, производству, ре-дизайну и т.п. сайта, портала, почтового (файлового) сервера, удаленной базы данных и т.п. (в дальнейшем именуемого «Сайт») согласно Техническому Заданию (Приложение 1), в сроки, установленные в Календарном Графике работ (Приложение 2).

Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить произведенные Исполнителем работы (предоставленные услуги). Порядок выполнения и сдачи — приемки работ рассматривается в пункте 3 настоящего Договора.

1.2. Каждая работа или услуга, являющаяся предметом настоящего Договора, подлежит калькуляции (включению в смету) и установке сроков исполнения на момент подписания окончательного договора.

1.3. Работы или услуги, являющиеся предметом настоящего договора, выполняется в соответствии с требованиями, изложенными в техническом задании и согласованными с Заказчиком.

1.4. По взаимному согласию Стороны могут изменять и дополнять перечень работ (услуг). Все изменения и дополнения оформляются отдельными соглашениями либо становятся предметом нового договора.

2. Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнять комплекс работ согласно настоящему Договору. Перечень работ перечислен в Приложении 1 к настоящему Договору. Сроки оговорены в Приложении 2 к настоящему Договору.

2.1.2. Предоставлять на утверждение Заказчику эскизы и прочих материалов, необходимых для проведения работ. Запуск в производство не утвержденных Заказчиком материалов не допускается.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставить материалы, необходимые для наполнения сайта (тексты, изображения, прайс-листы и т.п.) в сроки, оговоренные Календарным Графиком работ (Приложение 2). При отсутствии необходимой информации Исполнитель имеет право заполнить сайт произвольными материалами согласно структуре разделов сайта – по одному материалу в каждый раздел.

2.2.2. Оплатить работу Исполнителя в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Заказчик вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом этапе выполнения работ, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4. Исполнитель обязуется осуществлять гарантийную поддержку разработанного им сайта в течение 2 (двух) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ. Гарантийная поддержка включает в себя устранение неисправностей, ошибок и недочетов, не выявленных на момент сдачи-приемки работ и не являющихся следствием умышленных либо неумышленных действий Заказчика.

2.5. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность сервера, на котором будет физически располагаться сайт Заказчика.

3. Порядок выполнения и сдачи — приемки работ

3.1. Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору с момента поступления платежа в размере, определенном при подписании настоящего Договора.

3.2. Заказчик и Исполнитель, по взаимному согласованию, могут изменять очередность выполнения этапов работ, перечисленных в календарном плане работ.

3.3. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику результаты выполненных работ и акт сдачи — приемки, который Заказчик утверждает в течение 3 (трех) календарных дней с момента его получения либо дает мотивированный отказ от приемки работ.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. Стоимость и порядок оплаты работ

4.1. Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, определяется в соответствии с расчетами на основании технического задания и указывается в Смете (приложение 3), подписанной Исполнителем и Заказчиком.

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора оплачивает Исполнителю сумму в размере 30 (тридцати) % от общей стоимости выполнения работ по настоящему Договору.

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приемки-сдачи работ производит окончательный расчет с Исполнителем.

5. Ответственность сторон

;5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При просрочке Исполнителем срока выполнения работ по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% стоимости оплаченных и невыполненных работ за каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения работ по настоящему Договору.

5.3. При просрочке Заказчиком оплаты работ в соответствии с п.4.3. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0.1% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10%. Выплата неустойки не освобождает Заказчика от обязанностей оплаты стоимости выполненных работ.

5.4. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за содержание, качество и соответствие действующему законодательству информации, размещенной Заказчиком на Сайте.

5.5. Исполнитель не несёт ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, с функционированием оборудования и программного обеспечения Заказчика и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.

5.6. Споры, не урегулированные между сторонами по взаимному согласию, подлежат разрешению в судебном порядке.

6. Дополнительные условия

6.1. С момента сдачи-приемки, выполненных работ, все права на Сайт переходят к Заказчику, за исключением права на тиражирование и передачу Сайта или его элементов третьим лицам (пункт 6.2).

6.2. Исполнитель сохраняет за собой авторские права на разработанный Сайт. Тиражирование, распространение или размещение сайта или его элементов, разработанных Исполнителем на других сайтах, допускаются только с письменного согласия Исполнителя.

7. Сроки действия Договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7.2. Сроки выполнения работ по Договору устанавливаются согласно Календарному графику работ (Приложение 2). Отсчет времени начинается с момента поступления Исполнителю оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего Договора. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

8. Порядок расторжения Договора

8.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

Читайте так же:  Кто составляет договор подряда

8.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет право на одностороннее расторжение Договора, предварительно письменно известив об этом другую Сторону, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до расторжения Договора.

8.3. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведения работ или установления неизбежности получения отрицательного результата Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней. В этом случае стороны обязаны рассмотреть вопрос о досрочном расторжении настоящего Договора.

8.4. При досрочном расторжении договора Заказчик оплачивает реально понесенные Исполнителем затраты, но не более 30 (тридцати) % от общей суммы договора.

9. Действие непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства в связи с наступлением действий непреодолимой силы, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 3 (трех) календарных дней с момента возникновения препятствий.

10. Заключительные положения

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

10.2. Все сведения, полученные сторонами при действиях, совершаемых в рамках настоящего договора, являются конфиденциальными. Стороны принимают на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности и неразглашению этих сведений без согласия правообладающей стороны, оформленного в письменной форме.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

11. Перечень приложений к настоящему Договору

Техническое задание на ____1____ листе

Календарный график работ на ____1____ листе

Смета на ____1____ листе

Акт сдачи — приемки работ на ____1____ листе

Договор на разработку сайта

  • PANOV.
  • 2748 Views
  • 0 Comment
  • разработка сайта .

ДОГОВОР №
на создания веб-сайта

“___”_________ 2009 г.

Исполнитель: Агентство Интернет-маркетинга “ПаНов” директор, действует на основании устава, c одной стороны и Заказчик: _________________в лице директора __________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по созданию веб-сайта в соответствии с Техническим Заданием (Приложение N 1) к данному Договору (далее ТЗ).

1.2. Заказчик становится владельцем (обладателем исключительных прав) сайта, что подтверждается подписанием акта приема передачи выполненных работ.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. После осуществления Заказчиком предоплаты и подписание ТЗ, Исполнитель предоставляет первый эскизный вариант макет сайта в течение 3 – 5 рабочих дней.

2.2. Если Заказчик не принимает первый эскизный вариант макета сайта, Исполнитель обязуется предоставить второй эскизный вариант макета сайта в течение 3 рабочих дней.

2.3. Если Заказчик не принимает ни первый, ни второй эскизный вариант макета сайта, то стоимость дальнейшей разработки макета сайта оговаривается дополнительно.

2.4. Все доработки и пожелания к эскизным вариантам макета сайта Заказчик присылает в письменном виде или по электронной почте. Исполнитель обязуется внести все правки и пожелания, присланные Заказчиком в течение 1 – 3 рабочих дней.

2.5. После окончательного утверждения Заказчиком макета сайта с доработками, Исполнитель обязуется реализовать сайт на домене Заказчика в течение 5 рабочих дней.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель совместно с Заказчиком обсуждает и подписывает ТЗ.

3.2. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику эскизные макеты сайта и вносить доработки в сроки согласно пунктам 2.2. – 2.5.

3.3. Исполнитель приступает к реализации сайта на домене заказчика, только при наличи распечатанного и подписанного Заказчиком макета дизайна сайта.

3.4. Исполнитель передает результаты выполненной работы по акту приема-передачи. Одновременно передаются ключи (коды доступа) и техническая документация.

3.5. Исполнитель оставляет за собой право на размещение в нижней части главной страницы разработанного сайта ссылки на свой сайт, представляющей собой строку: “Разработка сайта”.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется по требованию Исполнителя предоставить необходимую информацию для выполнения работы.

4.2. Заказчик утверждает разработанное совместно с Исполнителем техническое задание.

4.3. Заказчик утверждает макет сайта и присылает его исполнитель с печатью и подписью.

4.4. Заказчик своевременно оплачивает работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 5 данного Договора.

4.5. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в ТЗ. Дополнительные работы проводятся по мере необходимости и оплачиваются Заказчиком отдельно. Проведение дополнительных работ не прописанных в ТЗ, согласовываются и оформляются в письменном виде как дополнение к ТЗ, которые должны быть подписаны обеими сторонами.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость работ определяется на базе составленного ТЗ.

5.2. Заказчик осуществляет предоплату в размере 50% от стоимости работ указанных в ТЗ, в течении 3-х банковских дней после подписания данного договора. Оставшиеся 50% от стоимости работ Заказчик перечисляет в течение 3 рабочих дней после подписания сторонами Акта выполненных работ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.

6.2. Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в случае если стороны не могут прийти к соглашению, через Арбитражный суд в соответствии с законодательством Украины.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон с письменным уведомлением не менее чем за 1 (один) месяц. В том случае, если Договор расторгается до завершения работ по ТЗ, взаиморасчеты между сторонами определяются дополнительным соглашением.

9. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. По завершении работы по ТЗ стороны подписывают Акты выполненных работ.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких, как: землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

11.1. Стороны соглашаются в том, что с даты подписания акта выполненных работ по данному Договору все права на созданную интеллектуальную собственность в рамках этого договора, и в соответствии с ТЗ, принадлежат Заказчику.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору согласуются сторонами, подписываются, оформляются в виде приложения.

12.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеет ТЗ, которое является приложением к данному договору. Каждая сторона имеет подлинный экземпляр.

12.3. Все особенности реализации работ, существенные для Заказчика, должны быть в явной форме отражены в ТЗ. Если в ТЗ не оговорены какие-либо требования Заказчика, то форма их реализации остается на усмотрение Исполнителя и не может являться причиной для отказа от приемки выполненных работ.

Договор на создание сайта: образец

С развитием интернет — отношений Договоры на создание сайта приобретают все большую популярность. В связи с отсутствием законодательной формулировки понятия «Договора на создание сайта», суды сформировали понятие такого вида договоров.

Договор на создание (разработку) интернет-сайта квалифицируется как договор возмездного оказания услуг.

В силу ст. 702 ГК РФ: «По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его».

Судебная практика:

Результат выполненной работы по созданию сайта должен быть передан заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным между ними договором (по акту приема-передачи). Сам по себе факт размещения созданного сайта на домене еще не свидетельствует о принятии заказчиком результата работ, поскольку без передачи необходимых технических данных для управления сайтом заказчик лишен возможности использовать созданный сайт (Постановление ФАС УО от 17.04.2013 по делу N А60-16660/2012).

Для заключения Договора на создание Интернет-сайта необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

Грамотно оформить Техническое задание с точными указаниями.

Обговорить сроки и сумму Договора.

Указать каким образом стороны уведомляют друг друга.

Составить Заявку на оформление заказа.

Указать меру ответственности за нарушение Договора.

Исходя из того, что договор создания сайта является договором подряда главными условиями являются предмет и сроки выполнения.

Исходя из судебной практики, рекомендуем составлять спецификации к Договору, где будут точно указаны все условия создания Вашего сайта!

Не стоит путать договор подряда с другими видами договоров.

Договор подряда и трудовой договор

Трудовой договор заключается в том случае, если вы предполагаете долгосрочные взаимоотношения с работником, связанные с многократным личным выполнением им какой-либо функции. Конечно же, трудовой договор порождает множество обязанностей для вас, ведь вы становитесь работодателем и руководствуетесь в отношениях с работником трудовым законодательством.

Поэтому, если для вас важно лишь достижение результата в установленный срок, лучше будет заключить договор подряда.

Договор подряда и договор возмездного оказания услуг

При выполнении подрядных работ всегда есть материальный результат, и для заказчика важен именно итог, а не процесс. Например, поручая подрядчику изготовление мебели, вам важно в результате получить стол или стул. При этом, на второй план отходит то, как исполнитель достиг желаемого эффекта.

При возмездном оказании услуг материального результата может не быть вообще. Например, обращаясь к специалисту за оказанием юридических услуг, вы, конечно, желаете достичь определенного результата, но, при этом, для вас важно содействие юриста на каждом этапе. Таким образом, на первый план выходит сам процесс, а не результат. В этом случае заключается договор оказания услуг.

Другие статьи:

  • Залог комфорта Межкомнатные двери – залог удобства и комфорта Межкомнатные двери появились достаточно давно. Изначально, они появились в древнем Китае, во времена, когда книги были невероятной ценностью и их охраняли больше, чем императора. Собственно, именно в императорской […]
  • Полюс осаго казань Агент "ОСАГО Казань": Оформление ОСАГО с бесплатной доставкой в пределах г.Казани. т. +7 843 267-59-30 с 09.00 до 19.00 без выходных! Больше не надо ехать к страховщику и тратить время в очередях: Присылайте данные для ОСАГО - и мы привезем готовый полис к вам […]
  • Заместитель прокурора домодедово Уволен зампрокурора Московской области Неожиданные новости поступили из прокуратуры Московской области. В ряде СМИ появилась информация о том, что заместитель прокурора Московской области Станислав Буянский несанкционированно проник на территорию […]
  • Заявление на банковский перевод составляет Сущность банковских переводов. Банковский перевод – это безналичная форма оплаты за услуги. Заключается в осуществлении платежа одной стороной (Плательщиком) другой стороне (Получателю). Перевод осуществляется посредством факсимильной, телеграфной или электронной […]
  • Штраф за административное правонарушение беларусь Кодекс Республики Беларусь об Административных ПравонарушенияхСтатья 6.5. Штраф 1. Штраф является денежным взысканием, размер которого определяется в белорусских рублях исходя из базовой величины, установленной законодательством на день вынесения постановления о […]
  • Онлайн административный штраф по фамилии Как узнать и оплатить штраф за административное правонарушение Очень важно, чтобы люди соблюдали правила, требования и нормы, предусмотренные административным законодательство России. Сегодня уровень ответственности и сознательности россиян находится на […]
  • Подать заявление р13001 Как подать одновременно в налоговую формы Р13001 и Р14001? Можно ли одновременно подать формы Р13001 и Р14001 в налоговую. Получается обе формы нужно заверять нотариально (отдельно) или можно 2 формы сшить вместе и заверить нотариально? Если отдельно, то в […]