Договор на изготовление мебели приложение

Скачать электронную версию договора

ООО ”Бел-Мастер”

WWW.BELTREE.RU

+7 499 714 99 97

ДОГОВОР № ______

Общество с ограниченной ответственностью «Бел-Мастер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Шляхтенка Николай Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________ , в, действующего на основании паспорта , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению и организации выполнения комплекса работ по изготовлению, отделке, и установке деревянных изделий, указанных в Приложении №1, (все работы, выполняемые по настоящему Договору, именуются вместе далее — Работы), в соответствии с чертежами, разработанными Исполнителем и являющимися Приложением № 2 к настоящему Договору.

1.2 Работы производятся на Объекте по адресу: ____________________________________

1.3 Конкретные этапы, Спецификация изделий, объем и сроки выполнения работ, сроки доставки и монтажа деревянных изделий, являющихся предметом настоящего Договора, определяется в Приложении 1, составляющим неотъемлемую часть Договора.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ________________________

2.2. Оплата производится в следующем порядке:

  1. В течение 2 (двух) банковских дней, с момента подписания настоящего договора, Заказчик перечисляет Исполнителю в качестве 1-го аванса , денежные средства в размере 70% от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора, сумму в размере ________________________________________________________________________________
  2. В течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик перечисляет Исполнителю остальные 30 % от Общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора, сумму в размере ________________________________________________________________________________

2.2.6. Исполнитель выставляет счет Заказчику в рублях.

2.2.7. Стоимость работ является окончательной и не подлежит пересмотру в течение действия настоящего договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1.Исполнитель обязуется начать Работы в соответствии с п. 1.1. немедленно после осуществления Заказчиком авансового платежа в соответствии с п. 2.2.1 настоящего договора.

3.2. Срок окончания Работ — ______ календарный день с момента получения авансового платежа.

3.3. Исполнитель обязуется выполнить Работы в установленный Договором срок с надлежащим качеством, соответствующим Договору и действующим стандартам.

3.4. Исполнитель вправе досрочно исполнить свои обязательства по настоящему Договору с соблюдением всех требований к качеству выполненных работ.

3.5. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены только по соглашению сторон, оформленному в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.6. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.7. Исполнитель вправе назначить представителя, который от его имени будет осуществлять контроль за выполнением работ, производить проверку качества работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора, строительным нормам и правилам.

3.8. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

— иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в согласованный в Договоре срок.

3.9. Исполнитель перед началом работ на объекте снимает размеры элементов помещения.

3.10. Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет приемку помещения для последующей его отделки деревянными изделиями.

3.11. Если Исполнитель в ходе выполнения дополнительных указаний Заказчика, в рамках настоящего Договора, обнаружит необходимость проведения дополнительных работ и увеличения общей стоимости Работ, то он обязан не позднее 1 (одного) дня с момента обнаружения, письменно сообщить об этом Заказчику.

3.12. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ в целях настоящего договора третьих лиц с отнесением ответственности за их действия, как за свои собственные.

3.13. Исполнитель обязан сдать Заказчику по акту сдачи-приемки выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Заказчик обязан обеспечить условия, необходимые для начала Работ, нормального их ведения и завершения в сроки, согласованные Сторонами в Договоре.

4.2. Заказчик обязан осуществить оплату Работ, выполняемых Исполнителем, на условиях, согласованных Сторонами в статье 2 Договора.

4.3. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ, обеспечить получение согласований и разрешений, необходимых для производства Работ.

4.4. Заказчик обязан рассмотреть предоставляемые Исполнителем документы о выполнении или корректировке Работ (в том числе Акт сдачи-приемки выполненных работ) и согласовать их в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их предоставления Исполнителем.

4.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем.

5. ГАРАНТИИ.

5.1. Гарантийный срок на работы, выполненные Исполнителем, составляет 12 месяцев, начиная со дня подписания Акта выполненных работ.

5.2. Гарантия недействительна в следующих случаях:

При неправильной эксплуатации изделий, См. (правила эксплуатации изделий с элементами из массива древесины, Приложение № 3 к настоящему Договору.

При повреждении изделий в результате несчастного случая, затопления, пожара, и подобных причин.

При механических повреждениях, возникших по вине Заказчика.

5.3. В случае обнаружения несоответствия изделий качеству, выявленных в процессе использования (скрытые дефекты), в течение гарантийного срока, факт которых подтвержден актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон, Исполнитель обязан произвести устранение недостатков или замену некачественного изделия в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня составления акта. Для составления указанного акта Исполнитель обязуется обеспечить явку своего полномочного представителя в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней, исчисляемых с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

5.4. В случае замены Изделия, гарантийный срок исчисляется с момента его (Изделия) поставки.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

6.1. При готовности изделий Исполнитель обязан известить об этом Заказчика в двухдневный срок.

6.2. После завершения всех Работ, входящих в объем обязательств Исполнителя, Исполнитель должен сдать результаты Работ Заказчику.

6.3. Исполнитель, в течение трех дней после окончания Работ, обязан направить Заказчику подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки Работ.

6.4. Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого Акта подписать его, либо направить Исполнителю мотивированный отказ с указанием необходимых доработок.

В случае мотивированного отказа от подписания Акта Стороны составляют двусторонний акт с перечнем доработок и сроком их выполнения.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ по назначению.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиям настоящего Договора.

7.2. Исполнитель за нарушение договорных обязательств уплачивает Заказчику неустойку:

7.2.1. За просрочку выполнения графика работ в соответствии с п. 3.2. и 5.3. Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% от общей суммы договора за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 30% от общей суммы договора.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых по договору обязательств.

7.4. Требование уплаты неустойки является правом, а не обязанностью стороны, права которой нарушены.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Стороны договорились разрешать все спорные вопросы, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, путем переговоров, с обязательным досудебным претензионным порядком их разрешения.

8.2. В случае не достижения согласия сторонами спор может быть передан на разрешение в Суд в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания двух сторон и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

10 . ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме по взаимному соглашению Сторон и подписаны уполномоченными на то представителями.

10.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.1.При расторжении настоящего Договора производятся взаиморасчеты между Сторонами.

10.3. Риск случайного повреждения изделий, оборудования и результатов Работ переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

10.5. Во всех взаимоотношениях, не урегулированных настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. До момента обмена подлинными экземплярами, действующими и имеющими юридическую силу, признаются экземпляры, скрепленные печатями и подписями и переданные посредством электронной почты.

10.7. Настоящий Договор содержит Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

10.7.1. Приложение № 1. Смета.

10.7.2. Приложение № 2. Чертежи деревянных изделий.

10.7.3. Правила эксплуатации изделий.

WWW.BELTREE.RU

+7 499 714 99 97

Приложение № 1

К Договору № ______ от ____.___.201__ года.

ВНИМАНИЕ !

Цвет и текстура изделия могут отличатся от реального образца, совпадение цвета 95 %.

Явные дефекты или несовпадения по цвету и рисунку принимаются на рекламацию до установки.

Читайте так же:  Полномочия федерального арбитражного суда округа

WWW.BELTREE.RU

+7 499 714 99 97

Приложение № 3

К Договору № ______ от ____.____.201__ года

Правила эксплуатации изделий из массива древесины

Столярные изделия из массива (лестницы, мебель, арки, двери, и т.д.) предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью 30-50% и температурой воздуха в пределах 15-25 градусов C выше нуля.

В помещении, в котором будут установлены изделия из массива дерева, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, побелки и др.), т.к. уровень влажности должен соответствовать 30-50%. Чрезмерная сухость, как и влажность, одинаково вредны для изделий из натурального дерева.

При хранении и эксплуатации столярные изделия должны предохраняться от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.

При эксплуатации необходим правильный уход за всеми лакированными поверхностями. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Полированные или лакированные поверхности столярные изделия рекомендуется протирать освежающими составами, предназначенные специально для мебели на восковой основе. Не допускается применять соду, порошки и пасты,

не предназначенные для ухода за изделиями. Недопустимы резкие перепады температуры и влажности в помещении (не более чем на 5 % в час). Недопустимо обливать изделия водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью, (могут остаться разводы, белые пятна, что ухудшит внешний вид изделий). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно снять сухой тканью. Поверхности изделий, имеющие лакокрасочные покрытия, следует предохранять от жидкостей, особенно растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин). Не следует ставить на поверхность изделий горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. В изделиях, имеющих крепления болтами, винтами, шурупами при ослаблении соединений необходимо подворачивать гайки, болты, шурупы.

Установка столярных изделий.

Изделия не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла. Установку или перестановку изделий следует производить только путем поднятия изделия за цокольную часть. Если при установке или перестановке изделий из-за неровности пола не закрываются двери, необходимо под цоколь подложить прокладку. В целях безопасности всегда прикрепляйте шкафы высотой более 1 метра к стене.

Договор подряда на изготовление мебели

Образец договора подряда на изготовление мебели, по которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по изготовлению мебели. С момента получения от Подрядчика эскизов мебели направить Подрядчику согласие с разработанным эскизом. Характеристики мебели, вид и количество изделий, иные пожелания указываются в Задании Заказчика в договоре подряда.

подряда на изготовление мебели

г. ____________ «___»________ ___ г.

_______________________________________________, именуем__ в дальнейшем

(наименование или Ф.И.О.)

«Заказчик», в лице __________________________________________, действующ___

на основании _____________________________________________________, с одной

(Устава, положения, доверенности или паспорта)

стороны и _________________________________________, именуем__ в дальнейшем

(наименование или Ф.И.О.)

«Подрядчик», в лице _________________________________________, действующ___

на основании ____________________________________________________, с другой

(Устава, положения, доверенности или паспорта)

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по изготовлению мебели и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Характеристики мебели, вид и количество изделий, иные пожелания Заказчика указываются в Задании Заказчика (Приложение N __).

1.3. Работы по настоящему Договору выполняются иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.

(Вариант. Для изготовления мебели Подрядчик использует сырье и материалы, предоставляемые Заказчиком.)

1.4. Сроки выполнения работ по изготовлению мебели:

1.4.1. Начало работ — ________________________.

1.4.2. Окончание работ — _____________________.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение ______ (__________) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику Задание.

2.1.2. В течение ______ (______) рабочих дней с момента получения от Подрядчика эскизов мебели направить Подрядчику согласие с разработанным эскизом или возражения по существу.

(Вариант при необходимости. 2.1.3. Не позднее ________ (__________) рабочих дней с момента получения от Подрядчика расчета требуемого количества сырья и материалов, необходимых для изготовления мебели, поставить Подрядчику своими силами сырье и материалы по адресу: _____________ и передать по акту приема-передачи материалов/накладной ТОРГ-12.)

2.1.4. По получении от Подрядчика уведомления о готовности мебели к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты.

2.1.5. Оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. В течение _______ (_____) рабочих дней с момента получения от Заказчика Задания на изготовление мебели подготовить эскиз каждого изделия и направить эскиз на утверждение Заказчику. Утвержденный (подписанный) Заказчиком эскиз мебели становится неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ___).

2.2.2. Не позднее ______ (__________) рабочих дней с момента согласования Сторонами эскизов мебели представить Заказчику Смету на требуемое количество сырья и материалов, необходимых для изготовления мебели.

(Вариант. 2.2.2. Не позднее ______ (________) рабочих дней с момента согласования Сторонами эскизов мебели представить Заказчику Расчет требуемого количества сырья и материалов, необходимых для изготовления мебели.)

(Вариант. 2.2.3. Не позднее _______ (________) рабочих дней с момента получения от Заказчика сырья и материалов приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _______ (_______) рабочих дней с момента ее начала.)

2.2.4. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности продукции к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ и передать результат работы в согласованный день по акту сдачи-приемки результата выполненных работ (Приложение N __). В случае если у Заказчика имеются претензии к качеству результата работ, согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения выявленных недостатков.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

2.3.2. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

2.3.6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

2.4.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

2.4.4. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

2.4.5. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата выполненных работ.

2.4.6. В случаях, когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в настоящем Договоре цены с учетом выполненной части работы.

2.4.7. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В этом случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

Читайте так же:  Отчетность бмз

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет ___________ (__________) рублей.

3.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке: _____________________________.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента ______________________________.

4. Порядок сдачи-приемки результата выполненных работ

4.1. Приемка-передача изготовленной мебели производится по адресу: _______________________________.

4.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную продукцию по акту сдачи-приемки результата выполненных работ (Приложение N __), а при обнаружении отступлений от Задания Заказчика, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в течение _______ (__________) рабочих дней начиная с даты, согласованной Сторонами для приема-передачи готовой продукции.

4.3. Требования Заказчика по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию, а именно ________________________________.

5. Ответственность Сторон

5.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой мебели требованиям Задания Заказчика и утвержденного Заказчиком эскиза. В случае изготовления некачественной продукции и/или не соответствующей указанным требованиям Заказчик вправе по своему выбору:

— безвозмездно устранять недостатки в разумный срок;

— соразмерно уменьшать установленную за работу цену;

— возмещать свои расходы на устранение недостатков.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере _________ (____________) рублей за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.1.1 — 2.1.4 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______ (____________) рублей за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.2.1 — 2.2.2 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ (___________) рублей за каждый день просрочки.

5.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, иные стихийные бедствия.

5.6. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в течение __________ (________) рабочих дней известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

6.2.1. По письменному соглашению Сторон.

6.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ (__________) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Разногласия между Сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(Вариант. В случае если результат переговоров не будет достигнут,

Стороны передают спор в __________________________________________________,

(наименование третейского суда)

расположенный по адресу: ________________________________________________).

8. Заключительные положения

8.1. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами.

8.2. В остальном, не урегулированном настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

8.4.1. Задание Заказчика (Приложение N __).

8.4.2. Утвержденный Заказчиком эскиз мебели (Приложение N __).

8.4.3. Акт сдачи-приемки результата выполненных работ (Приложение N __).

9. Адреса и реквизиты Сторон

(наименование юридического лица) (наименование юридического лица)

Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _______

ИНН/КПП: ___________________________ ИНН/КПП: __________________________

ОГРН: ______________________________ ОГРН: _____________________________

Телефон: __________ Факс: __________ Телефон: __________ Факс: _________

Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: __________

Банковские реквизиты: ______________ Банковские реквизиты: _____________

Адрес: _____________________________ Адрес: ____________________________

Паспортные данные: _________________ Паспортные данные: ________________

Телефон: ___________________________ Телефон: __________________________

Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: __________

Счет: _____________________________) Счет: ____________________________)

Требуется Договор на изготовление мебели

Здравствуйте, уважаемый читатель! Рано или поздно наступает момент, когда Ваш заказчик просит юридически оформить сделку. Для этого Вам понадобится грамотно составленный договор на изготовление мебели по индивидуальному заказу.

В этой статье разберём с Вами договор на изготовление мебели по пунктам и я дам разъяснение по каждому из них. Статья будет интересна как начинающим мастерам, так и заказчикам мебели. Пропущу шапку договора, с номером и датой и перейдём к первому пункту.

Договор изготовления мебели на заказ

В первом речь идёт о предмете договора. Т.е. он своим присутствием даёт понять о чём вообще договариваются две стороны. Кратко и понятно излагается суть сотрудничества и на каких условиях это сотрудничество будет проходить.

Во втором разбираются подробно обязанности обеих сторон. По договору, исполнитель обязан предоставить полную информацию о параметрах мебели, сроках исполнения и согласовать дату доставки. Заказчик обязан внести предоплату и доплату, перед доставкой.

В третьем речь идёт об ответственности сторон. Три абзаца посвящено ответственности исполнителя за качество мебели и нарушения сроков выполнения.По договору на изготовление мебели, заказчик отвечает за задержку внесения оставшейся суммы.

В четвёртом мы узнаем об освобождении от ответственности обеих сторон при форс-мажорных обстоятельствах. Что это такое сейчас наверное знает каждый школьник, когда лет десять назад этот пункт мне казался каким-то фантастическим.

В пятом рассматриваются возможные разрешения споров между сторонами. Говорится о том, что стороны обязаны принять все меры к перемирию путём переговоров между собой. А также о возможности урегулирования спорных вопросов с помощью закона.

Шестой пункт называется «Прочие условия». Речь идёт о любых изменениях в договоре на изготовление мебели, которые должны быть обязательно согласованны обеими сторонами и естественно оформлены письменно. Иначе они не имеют юридической силы.

В последнем седьмом оговариваются дополнительные услуги. К дополнительным услугам относятся: доставка, подъём на этаж и монтаж мебели. Стоимость дополнительных услуг не входит в стоимость изделия. И размер дополнительных услуг формируется от цены мебели на заказ.

Продуманный пункт в договоре

При больших объёмах производства, производители нарушают условия договора по срокам исполнения заказа. В пункте 3. Ответственность сторон, говорится: «Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки в размере 3% цены выполнения работ».

И заказчики читая это, почему-то всегда упускают из вида, что 3% за каждый просроченный день, не от общей стоимости заказа, а от цены выполнения работ. И при подсчёте от стоимости заказа, даже при 3 дневной задержке у них получаются приличные суммы.

И они потирая руки предъявляют счета. Наступает сильное разочарование когда им объясняют, что по договору 3% от цены выполнения работ. А цена выполнения работ равна 1% от стоимости заказа, об этом крупным шрифтом написано в шапке приложения к договору.

Причём в приложении расписывается калькуляция и параметры заказа и поэтому приложение читается заказчиком больше чем сам договор на изготовление мебели. И они быстро об этом вспоминают. В итоге, при таком подсчёте, получаются смешные суммы.

Заключительные мысли

Грамотно составленный договор всегда поможет в трудных ситуациях обеим сторонам. И стоит уделить этому моменту достаточно времени, чтобы не попадать в сложные ситуации. Нечестных, мягко говоря, людей, достаточно как со стороны исполнителей, так и со стороны заказчиков.

Если у Вас возникнет необходимость в новой мебели для дома или офиса, обращайтесь. Мы обязательно обсудим все условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я изготовлю для Вас неповторимую мебель, в назначенные сроки.

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

С хорошими мыслями о Вас, к Вашим услугам

Ре́кун Дмитрий.

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

Договор на полставку столешницы

Договор на изготовление мебели

Договор на полставку столешницы

Договор на производство мебели под заказ

Покупатель не должен самостоятельно вскрывать фабричную упаковку переданных ему товаров и обязан передать эти товары бригаде сборщиков в том же виде, в каком он их получил.

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

Важно! При приеме заказа необходимо подписать акт приема-сдачи, в котором указывается время и место осуществления приема. Если результаты работы не соответствуют договору или схемам(эскизам), то об этом указывается в акте приема-сдачи работы. В данном документе также необходимо указать недостатки, если таковые имеются.

Договор № На изготовление и поставку мебели

3. Права и обязанности сторон. 3.2. Поставщик обязан передать Покупателю Изделие надлежащего качества, в надлежащей упаковке, с документами, подтверждающими качество Изделия и условия гарантии (паспорт изделия).

Читайте так же:  Как красиво оформить чайные пакетики

2.7. По факту доставки изделия и его визуального осмотра на предмет совпадения цвета, модели камня, а также качества исполненной работы, ЗАКАЗЧИК оплачивает Исполнителю 20% от общей суммы.

2.7.1 После окончательной установки изделия в течение максимум 2 ( двух) рабочих дней с момента фактической доставки изделия ( П.2.6), Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся 10% от суммы договора.

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

ристы сайта Правовед.ru составят договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня в полном соответствии с нормами закона.

Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда на изготовления столешницы из искусственного камня бесплатно.

документа перед обращением к юристам сайта!

Выберите юриста, который

условия, и начните работу!

в течение 10-15 минут предложат

вам свои услуги и назовут цены.

Опишите документ, который вам

Это бесплатно и займет

и ничего не теряете, если никто

из юристов вам не подойдет.

разных юристов и выбираете

результатом, напишите нам, и мы

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня заполняется в двух экземплярах.

Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса. В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру.

В мобильном приложении и Telegram юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос!

Нравится сервис?

Мы стараемся! Угостите дизайнера чашечкой кофе, ему будет приятно 🙂 Сказать спасибо

Согласовать с Исполнителем Эскиз-заявку на изготовляемое изделие и его стоимость.

4.2.2. Произвести оплату заказа в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего. 4.2.3. Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ (услуг) изделие. 4.2.4. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в п.2.3 настоящего договора.

5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом.

Договор изготовление шкафа купе образец

Подъем на этаж: при наличии исправного грузового лифта и размещение мебели в помещении Покупателя включены в цену договора. 7.3. Дополнительная стоимость доставки негабаритных комплектующих или при отсутствии (неисправности) грузового лифта, составляет 100 (сто) рублей за один этаж для каждого изделия размерами 1.8/2.5/0.6. 3-х дверный шкаф считается как 2 изделия, входящего в комплект Товара. Стоимость подъема Подпись Покупателя . 7.4. Покупатель обеспечивает условия для доставки, размещения и монтажа Товара (свободные проходы и помещения) и выполнения работ по настоящему договору (в том числе возможность подключения электроинструмента). 7.5. Покупатель не имеет право распаковывать комплектующие мебели до приезда сборщиков, в противном случае Продавец не несет ответственности за целостность комплектующих и качество товара. 7.6.

Договор на изготовление мебели.

[attention]Заключаем договор на изготовление шкафа-купе Опубликовано: 21 Марта 2014 От того, как будет изготовлен, смонтирован и установлен шкаф-купе, зависит срок его эксплуатации. Чтобы качественный шкаф-купе заказать, нужно со всей серьезностью подойти к вопросу выбора фирмы-изготовителя. [/attention]
[info]Почитайте отзывы клиентов о качестве материалов и работе сотрудников компании. Поинтересуйтесь, каких фирм материалы и механизмы раздвижных дверей они используют. [/info]
Заключая договор, внимательно проверьте все артикулы, чертежи и размеры изделия. Все это указывается в приложении. В самом договоре указывается дата доставки или изготовления изделия, место доставки (до квартиры или подъезда), наименование, количество, подробное описание изделия и комплектующих (цвет, наименование, размеры, габариты и т.д.), контактные телефоны и адреса исполнителя и потребителя, итоговая стоимость шкафа-купе.

Образец договора.

В нашей компании, при оформлении заказа в обязательном порядке заключается договор на изготовление мебели. Вне зависимости от того работаем мы с физическим или юридическим лицом.
[important]Зачем нужен договор на изготовление мебели? Наличие такого договора защищает интересы заказчика и исполнителя в случае неблагоприятного стечения обстоятельств. Мы всегда действуем в рамках «Закона о Защите Прав Потребителей» и наличие подписанного договора на производство мебели упрощает соблюдение этого закона в случае возникновения спорных вопросов. [/important]
Следует, однако, заметить, что в нашей компании придерживаются принципа: «покупатель всегда прав», поэтому мы всегда идем навстречу нашим клиентам (если это возможно) при разрешении спорных вопросов связанных с изготовлением, доставкой, установкой и дальнейшим обслуживанием произведенной мебели.

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

Наименование производимой продукции:*ШКАФ КУПЕКонфигурация и размеры указаны в приложении. 2. Цена договора и условия оплаты 2.1. Цена договора производимой продукции составляет 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей.

2.2. Цена договора включает в себя: Изготовление 17 400 (Семнадцать тысяч четыреста) рублей, Доставку 600 (Шестьсот) рублей, и Монтаж продукции 3 000 (Три тысячи) рублей. 2.3. Днем оплаты считается день внесения средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Форма оплаты- Предоплата 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей вносится «Заказчиком» в кассу «Исполнителя» наличными в день подписания договора.- Оставшаяся сумма в размере 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей должна быть внесена наличными в день подписания сторонами Акта выполненных работ. 3. Обязанности сторон 3.1.

Предмет договора 1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по производству продукции (мебели) по индивидуальному заказ – наряду, эскизы которого являются обязательным приложением к настоящему договору. Образец договора Для того, чтобы Вы имели возможность заранее ознакомиться с договором, который необходимо будет заключить перед изготовлением необходимой Вам мебели, мы выложили его здесь.

(старая мебель, обеденная зона, бытовая техника и т. д.

Договор купли продажи шкафа купе

ДОГОВОР г. Жуковский « » 2013 г. Шантурина Алла Юрьевна, именуемый (ая) в дальнейшем «Продавец», действующий (ая) на основании свидетельства ОГРНИП 313504018500032 с одной стороны и именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. Предмет договора и общие условия 1.1. По настоящему договору Продавец обязуется по поручению Покупателя за обусловленное сторонами вознаграждение организовать доставку, сборку, монтаж и установку Изделия по индивидуальному проекту (далее Товар). 1.2. Состав и комплектация Товара определяется на основании Приложения с эскизом, прилагаемого к настоящему договору и являющегося его неотъемлемой частью (Приложение № 1). При подписании настоящего договора Покупателю представляются образцы материалов, из которых изготавливается и комплектуется Товар, в том числе образцы стекол, зеркал и фурнитуры.
1.3.

Уведомлять Покупателя о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным. Продавец в праве: 3.3. Отступать от указаний Покупателя в случае, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Покупателя, и при этом Продавец не мог предварительно запросить Покупателя.

3.4. В целях исполнения настоящего договора заключать договора с третьими лицами. 4. Цена договора и порядок расчетов 4.1. Общая цена договора составляет сумму по всем Приложениям к настоящему договору. 4.2. Цена настоящего договора составляет ( ) рублей. 4.3.Стоимость доставки составляет ( ) рублей. 4.4. Сумма, подлежащая выплате Покупателем на исполнение поручения, составляет ( ) рублей. 4.5. При подписании настоящего договора Покупатель выплачивает Продавцу задаток в размере не менее 70% от цены, указанной в п. 4.4. ( ) рублей. 4.6.

Другие статьи:

  • Программа по переселению соотечественников в россию в 2019 году Государственная программа переселения соотечественников в Россию в 2019 году Российская Федерация осуществляет мероприятия по содействию переселению соотечественников в страну. Таковые утверждены Указом Президента РФ № 637 22.06.06. Основная цель программы – это […]
  • Лицензия на проведение тренингов Юридические консультации Нужна ли лицензия для проведения семинаров и тренингов Н.А. Мацепуро, юрист C осени 2013 г. сфера обучения претерпела множество изменений. В частности, были приняты новый Закон об образовании, разные сопутствующие ему поправки в […]
  • Когда издается приказ об должностных инструкциях Образец приказа об утверждении должностной инструкции Приказ об утверждении должностной инструкции - образец этого документа разрабатывается и используется в организации, где было принято решение ввести должностные инструкции для единиц, упомянутых в штатном […]
  • У кого судимость где работаете У кого судимость где работаете Анна Мазухина, Эксперт Службы Правового консалтинга компании «Гарант» Вот уже полтора года доступ к работе с несовершеннолетними для тех, у кого были проблемы с законом, значительно ограничен 1 . Чтобы узнать, можно ли такому […]
  • Занизить требования Толковый словарь Ожегова. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. -ижу, -изишь; -иженный; сов., что. Сделать ниже нормального,необходимого (о норме, цене, одежде); сделать ниже, чем нужно.3. […]
  • Штраф за перевозку детей без лицензии Ответственность за перевозку пассажиров без лицензии Перевозка пассажиров различными видами транспортных средств должна осуществляться на основании лицензии (Федеральный Закон №99 от 04.05.2011 с изменениями от 30.12.2015 года). Разрешительный документ выдается […]
  • Ст 28 п1 судебная практика Обзор судебной практики по обжалованию решений призывных комиссий Как правило, работа призывной комиссии и военного комиссариата при призыве граждан на военную службу ведётся со множество нарушений процедуры призыва, регламентированной законодательством. В […]