Договор для дизайнера

Образец договора на разработку дизайн-проекта
от ООО «Поларис»

ДОГОВОР № 00/00/00

НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

г. Москва » » 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью “Поларис”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице __________________________ , действующего на основании _____, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор оказания услуг (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется разработать дизайн-проект интерьера помещения и оформить проектно-техническую документацию на объект, расположенный по адресу:________________________________________________________________________________________

1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.

1.3. Виды работ, объем, содержание и срок разработки проектной документации, являющиеся предметом настоящего договора, определены: Заданием на проектирование (Приложение № 1), Графиком выполнения работ (Приложение № 2), Техническим заданием (Приложение № 3).

2. Сроки выполнения работ

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Договору в течение 37 рабочих дней в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2) с момента перечисления Заказчиком авансового платежа, указанного в п. 3.2.1. настоящего Договора.

2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) перечисления авансового платежа и предоставления Исполнителю исходных данных, предусмотренных п. 4.3.1 настоящего Договора.

2.3. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 2.1. настоящего Договора.

2.4. По соглашению сторон Договор может быть продлен на новый срок.

2.5. Условия и порядок внесения изменений установлены в разделе 6 настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость разработки дизайн-проекта составляет: _______________________ рублей.

при площади помещения равной ______________________________________________ м 2 .

Если после обмера помещения, заявленная Заказчиком площадь помещения будет отличаться от площади, вычисленной после проведения Исполнителем замеров, цена договора изменяется в большую или меньшую сторону, в зависимости от итогов замеров из расчета _______ руб. за 1 м 2 , для помещений площадью более 70м 2 .

3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке:

3.2.1. В счет предусмотренных настоящим договором платежей и обеспечение его исполнения Заказчик, в течении трех банковских дней после подписания настоящего договора дизайн проекта выплачивает Исполнителю Аванс в размере 50 % от суммы. указанной в п.3.1, что составляет ________________ (________________________) рублей.

3.2.2. Второй платеж, в размере 30 % от суммы, указанной в п.3.1, что составляет ________________ (________________________) рублей, Заказчик оплачивает после согласования 2-го этапа, согласно Графику выполнения работ (Приложение №2).

3.2.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее трех банковских дней после полного их завершения и подписания акта сдачи-приемки.

3.3. В случае если Заказчик не принимает работу в течение 7 дней после ее передачи, и при этом не предоставляет мотивированных письменных претензий относительно качества и полноты документации, он обязан выплатить полную сумму, указанную в п.3.1.

3.4. Условия и порядок внесения изменений в стоимость работ, связанных с изменениями их объёмов и видов, установлены в п.6.2.

3.5. Форма оплаты – наличный и безналичный расчет.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.2. По требованию Заказчика информировать его о ходе выполнения работ.

4.1.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в принятую им проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.

4.1.4. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ немедленно сообщить об этом Заказчику.

4.1.5. Устранить возникшие по вине Исполнителя дефекты (недостатки) в проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Привлекать третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору.

4.2.2. Досрочно завершить работу по настоящему Договору с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

4.2.3. Производить фото- и видеосъемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика.

4.2.4. Публиковать реализованный проект в специализированных печатных изданиях, размещать в сети Интернет, а также имеет полные авторские права на данный проект.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию:

4.3.2. Предоставить Исполнителю заполненное и подписанное техническое задание (Приложение № 3) до начала разработки дизайн-проекта.

4.3.3. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.3.4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.3.5. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором.

4.3.6. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения.

4.4.7. Предупредить Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 15 дней) отсутствии.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Назначить уполномоченное лицо для представления его интересов по-настоящему Договору.

4.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию о ходе проведения работ по настоящему Договору.

4.4.3. Вносить предложения, относительно дизайнерских решений, как объекта в целом, так и его части, если разработанные Исполнителем дизайнерские решения объекта, по каким — либо причинам не удовлетворяют Заказчика или же приостановить работы.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из сторон немедленно по выявлению таких обстоятельств.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы.

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителю, Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за каждый просроченный день, но не более 10% этой суммы.

5.4. В случае привлечения Заказчиком к работе третьих лиц, Исполнитель не несет ответственность за сроки и качество работ.

5.5. Исполнитель не несет ответственности за окончательную реализацию проекта, если Заказчик самостоятельно произведет оформление интерьеров объекта не в соответствии с утвержденным дизайн — проектом.

6. Изменение условий реализации проекта

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

6.2. Повышение договорной цены, вызванное дополнительными работами в результате изменения Заказчиком объёмов работ (глубины проработки проекта), оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

6.3. Дата завершения работ сдвигается соразмерно сроку выполнения Исполнителем дополнительных работ, доработки проекта по требованию Заказчика, а также в случае просрочек со стороны Заказчика по части принятия решений, на время просрочки.

6.4. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по-настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств другую сторону.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, Исполнитель и Заказчик в течение 10 (десяти) дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения работ.

8. Авторские права

8.1. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на объекты авторского права, созданные Исполнителем в результате работ по настоящему Договору, обладает Исполнитель.

8.2. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на результаты работ до подписания Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору обладает Исполнитель.
8.3. При передаче Заказчику результатов работ, Исполнитель передает Заказчику все имущественные права на результаты работ, в том числе бессрочное исключительное право использования предоставленных материалов и результатов работ в объеме полномочий, установленных ст.16 закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 г. № 5351-1. При этом Заказчик обязуется, чтобы в рекламных объявлениях, различных публикациях и в подобных материалах, подготавливаемых Заказчиком или третьим лицом по договору с Заказчиком в любых целях, должен быть указан Исполнитель.
8.4 Исполнитель может использовать результат работ в своем портфолио, на Интернет сайте компании, в рекламных материалах, предварительно уведомив Заказчика.

9. Общие условия

9.1. Разногласия по Договору решаются путем переговоров между Сторонами. При не достижении соглашения споры разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего договора.

9.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы — по одному для каждой Стороны.

9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 — Задание на проектирование.

Приложение № 2 — График выполнения работ.

Приложение № 3 — Техническое задание.

10. Сроки действия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

10.2. Настоящий договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами.

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным уведомлением не менее чем за одну неделю, при условии полной оплаты фактически выполненной работы.

10.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, в одностороннем порядке, при отсутствии оплаты авансового платежа в течении 20 рабочих дней с момента подписания договора.

11. Адреса и реквизиты Сторон

Ф.И.О: ______________________

Адрес регистрации: _____________

Дата выдачи: ___________________

12. Подписи Сторон

ООО «Поларис«

115191, г.Москва, ул. 2-я Рощинская,

ИНН/ КПП __7725834415/772501001

ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва

от «__» ___________ 2017 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Содержание материалов, передаваемых Заказчику:

2. Обмерный чертеж

3. План демонтажа конструкций

4. План монтажа конструкций

5. План помещений после перепланировки

6. План расстановки мебели и оборудования

7. План потолков (с указанием отметок и узлами)

8. План полов (с указанием отметки пола, типа напольного покрытия, раскладки и размеров)

9. План монтажа осветительных приборов (с указанием типов)

10. План электрокоммуникаций с привязками (указывается месторасположение розеток и электровыводов)

11. Схема управления освещением (с указанием включения групп светильников)

12. Схема расположения отопительных приборов и теплых полов

13. Схема расположения выводов водоснабжения и канализации

14. Схема расположения приборов вентиляции и кондиционирования

15. Схема маркировки разверток

16. Развертки стен

17. План с маркировкой дверей

18. Спецификация дверей

19. План маркировки подоконников

20. Ведомость отделки помещений (материалы)

21. Ведомость осветительных приборов

22. Ведомость розеток и выключателей

23. Необходимые узлы сложных конструкций

24. Визуализация помещений

25. Смета на дизайн проект

Состав и формат материалов, передаваемых Заказчику:

Проектные материалы передаются Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах, на электронном носителе — в 1-м экземпляре.

Текстовые материалы в электронном виде передаются в формате doc, графические материалы в электронном виде передаются в формате pdf, jpg.

Договор с дизайнером

Нам необходимо подготовить договор расходный на оказание услуги с дизайнерами, и агентский на оказание услуги дизайнером, возможно юридическая консультация в рамках гражданского кодекса и договорных отношений.

Здравствуйте! Обращайтесь за помощь к избранному Вами на данном сайте юристу лично. Разработка проектов договоров является стандартной услугой. (ст. 779 Гражданского кодекса РФ)

Здравствуйте! Да возможна, также возможно подготовить проект.

Добрый день Вам стоит обратится к юристам в личные сообщения, или по телефонам, указанным на личной странице каждого. Всего вам наилучшего.

Здравствуйте. Вам необходимо обращаться к выбранному Вами юристу и обсуждать условия.

Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, вы можете обратиться к юристу в личные сообщения для подготовки документов онлайн.

Добрый день, Вы можете обратиться к любому юристу сайта в личных сообщениях за составлением документов.

Я заключил договор с дизайнером на разработку проекта дома, проект принял, но при строительстве выяснилось, что из-за недочетов в проекте приходится переделывать некоторые работы по нескольку раз. Из-за чего сумма работ сильно выросла. Могу ли я предъявить иск к дизайнеру по взысканию излишне переплаченной суммы.

Здравствуйте. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Нужно ознакомится с договором. Есть императивные требования закона. Вы какие действия предпринимали? Ст. 420,421 ГК РФ.

Здравствуйте Светлана, из того что вы описали можно сказать так что конечно подать иск вы можете но чем он закончиться не понятно так как нужно смотреть все документы относящиеся к этому делу дабы понят кто что хотел и на каких условиях поэтому если действительно есть доказательства просчёта дизайнера то смело подавайте.

Заключила договор с дизайнером на дизайн проект квартиры. Срок выполнения по договору обозначен 26.02.2018.
На эту дату в соответствии с условиями договора 3d-проекты предоставлены не по всем помещениям, техническая документация не предоставлена в полном объеме, а в тех вариантах которые предоставлялись прослеживались грубые технические ошибки. Договор заключен между физ. лицами. Есть расписка на договоре о получении Исполнителем аванса 50%. У исполнителя указано 2 адреса — по прописке Екатеринбург, и по месту нахождения — Москва. Вопрос — можно ли вернуть аванс по данному договору (75000)? Можно ли обращаться в суд в Москве или по месту жительства Истца?

Можно потребовать возврата денег + неустойку, но до обращения в суд обязательная письменная претензия на основе норм ГК с расчетом.

Поскольку договор заключался в г.Москве, то имеете основания обращаться территориально по адресу объекта. Ответчика можно привлекать по адресу регистрации в Москве.

Можете вернуть аванс по заключенному договору, если это условие предусмотрено вашим договором или на лицо — явное невыполнение исполнителем принятых на себя обязательств. Место нахождения исполнителя — никак нельзя привязать к прописке — если регистрация физлица, даже временная в москве, то можете обращаться в суд в москве.

Добрый день. Обращаться в суд возможно в Москве, подсудность определяется местом жительства ответчика, которое не обязательно может совпадать с адресом постоянной регистрации. Кроме того, местом исполнения договора является Москва. Существенное нарушение условий договора является основанием для его расторжения.

Здравствуйте. Да, Вы можете обратиться в суд и взыскивать денежные средства, уплаченные по договору. Подобная судебная практика имеется. Иск подается по месту нахождения ответчика.

Уважаемая Светлана! Для начала направьте претензию в адрес исполнителя, в случае если исполнитель откажется решать вопрос в до судебном порядке, Вы можете обратиться в суд с иском о расторжении договора на разработку дизайн-проекта, взыскании суммы предварительной оплаты по данному договору и неустойки за нарушение сроков выполнения работ и т.д. (ст. ст. 702 ГК РФ, ст.708 ГК РФ, п. 2 ст. 405 ГК РФ)На основании ч.6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» суд может взыскать с ответчика штраф в Вашу пользу. Можете обращаться в суд в соответствии со ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» по своему месту жительства. Единственный нюанс, исходя из Вашего вопроса-«в соответствии с условиями договора 3d-проекты предоставлены не по всем помещениям, техническая документация не предоставлена в полном объеме, а в тех вариантах которые предоставлялись прослеживались грубые технические ошибки» [i][/i] дизайнер выполнил часть работы, в этом случае у Вас может возникнуть проблема в сложности оценки творческой работы, которой и является дизайн интерьера.

Читайте так же:  Совместное заявление на развод через суд

Можно, конечно. Пишите претензию о расторжении договора и возврате ден средств по причине пропуска срока и не качественно сделанного.

Светлана, не все так просто, как считают тут некоторые коллеги. Да, конечно, Вы можете требовать возврата денег. Но требовать, как известно, можно, в теории, что угодно. Второй вопрос — можно ли это получить. Ведь была проделана определенная работа. В законе, как ГК РФ, так и ЗоЗПП, есть разные последствия неисполнения работы к сроку, есть существенные недостатки, есть несущественные, кроме того, Вы пишете «грубые ошибки», а вдруг они на самом деле негрубые и это Ваше заявление — просто форма недобросовестного поведения с целью лишить исполнителя оплаты за работу. Известно, что кто не хочет платить, получив услугу, начинает искать все мыслимые и немыслимые способы для этого. Надо смотреть договор, понимать сущность недостатков, как они могут быть доказаны. Что по этому поводу сказано в договоре.

Такая ситуация: заказали кухню по договору подряда на заказ. С нами работал дизайнер, мы составили модель в компьютере и сказали что нам нужно белый верх и черный низ у кухни. Кухню по договору должны были установить 20 июля. По факту с большими недочетами установили 7 августа, акта приема-передачи не было, позвонили директору и сказали, что есть недостатки и пусть придет мастер и их устранит на что он сбросил трубку, приехали к ним в офис с официально составленной претензией, печать ставить отказались, даже в руки не взяли. Отправили по почте заказным письмом с описью и уведомлением. Спустя месяц они зашевелились и сказали что придут составлять акт приема передачи. Он был составлен 18 сентября где указали все недостатки. Часть они исправили 30 сентября. Неустойку сказали платить не будем потому что вы же пользовались кухней, угрожали что если еще раз не подпишем акт приема передачи 30 сентября то вызовут милицию и вывезут кухню и сказали что это их собственность. Посмотрели что письмо они отказались принимать-оно было отправлено на юридич. Адрес. Корпус нижний был сделан белого цвета а фасады темного, из-за этого на фоне черных ящиков виднеются белые щели. Как себя вести дальше?

Вы можете обратиться с Претензиями, главное чтобы на Вашем экземпляре поставили оттиск печати, вх № и подпись, если откажется принимать, то можете направить заказным письмом с уведомлением и описью, но забрать у вас даже с полицией они не смогут. Если откажут или ответа не будет в течении 10 дней после обращения, то Вы можете обращаться с Иском в Суд, госпошлиной не облагается. Статья 15 Закона РФ «О защите прав потребителей». Компенсация морального вреда Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. Статья 17 Закона РФ «О защите прав потребителей». Судебная защита прав потребителей 1. Защита прав потребителей осуществляется судом. 2. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, — его жительства; жительства или пребывания истца; заключения или исполнения договора. Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства. 3. Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины.

Добрый вам день Уажаемая Екатерина Николаевна, в данном случае вы может подавать исковое заявление в суд о взыскании процентов за пользование деньгами, также и о взыскании неустойки.

Если претензия составлена правильно то необходимо обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и т.д., документы все на руках?

Открываю студию веб-дизайна. И пришёл к выводу, что нужен будет договор с программистом и дизайнером. Который обязует меня как заказчика выплатить ему его процент по завершению работы и обязует его соблюдать все сроки выполнения заказа. Как его правильно написать. И что вообще в нём должно быть?

Здравствуйте! Помощь в составлении договор осуществляется только на платной основе. Обратитесь к любому юристу на сайте. Удачи Вам и всего хорошего!

Я графический дизайнер заключил устный договор с заказчиком на изготовление дизайн-макетов с последующей (если они понравятся) их печатью. Прислал макеты на почту — для рассмотрения и утверждения. Заказчик сначала написал что все понравилось, потом начал тянуть время с их утверждением и соответственно оплатой. Через неделю я увидел опубликованный на их сайте макет в котором 75% макета — украдено с моей работы. Заказчик свою вину отрицает, он передал макет третьему лицу, который его просто перерисовал и вставил свою картинку. Имею ли право подать на заказчика иск за использование моего макета (его части) без произведенной мне оплаты за него? И передачу его третьим лицам?

Да, имеете право. В качестве доказательства используйте личную переписку, а также опубликованный макет. Обращайтесь в арбитражный суд.

Добрый день! Без договорных отношений данный вопрос разрешить положительно будет очень сложно. Нужно смотреть все материалы (переписку и так далее), после чего возможно заключение. Если необходим четкий ответ, запишитесь на консультацию.

Как правильно составить договор с дизайнером? Высылают дополнительные счета по договору.
Купили квартиру в Сочи от застройщика. Нужен полный ремонт. Обратились в фирму дизайна. Они подготовили проект квартиры, часть денег дизайнеру оплачено. Они просят оплатить доп. услугу проверяющего дизайнера при строительстве квартире.
Вопрос:
Как правильно составить договор, с дизайнером, и со строительной фирмой?
Проживаю 3000 км от Сочи.

Мой норвежский номер:
+47 46379383
С уважением.
Анатолий.

Как правильно составить договор с дизайнером? Высылают дополнительные счета по договору. Купили квартиру в Сочи от застройщика. Нужен полный ремонт. Обратились в фирму дизайна. Они подготовили проект квартиры, часть денег дизайнеру оплачено. Они просят оплатить доп. услугу проверяющего дизайнера при строительстве квартире Вопрос: Как правильно составить договор, с дизайнером, и со строительной фирмой? Проживаю 3000 км от Сочи. Здравствуйте. Правильно в письменном виде с подробным указанием предмета договора, объема выполняемой работы, условия о цене, и прочее.

Анатолий, добрый вечер! Составление документов — платная услуга. Более того, необходимо подробно знать предмет допсоглашения, то есть какие именно услуги будут Вам предоставлены по данному допсоглашению. И конечно же нужно смотреть основной договор, заключенный с дизайнером.

Как правильно составить договор, с дизайнером, и со строительной фирмой? Проживаю 3000 км от Сочи. Обращайтесь через электронную почту, составлю договор.

Два месяца назад заключил договор с физ. лицом на ремонт квартиры.
Исполнителю был передан дизайнерский проект квартиры. Оплата, как и работы были разбиты на 3 этапа. 1 этап включал монтаж стен, штукатурка стен, стяжка пола, черновая электрика и сантехника, шумоизоляция стен.
Через месяц прораб сказал, что работы по первому этапу готовы. Я осмотрел ремонт. Указал на недочеты. Они обещали устранить все в течении недели. Отдал им по договору 300 000 руб.
Прораб сказал, что приступают к 2 этапу. При этом первые 4 строителя исчезли. Приехали 2 новых. Через 2 недели они тоже исчезли. Приехали еще 2 новых. Через неделю прораб решил еще раз заменить рабочих. После этого я решил растаться с этими строителями.
Через 2 месяца после начала работ я имею следующее — стяжка полностью не залита, а там где залита во всех комнатах потрескалась. (135 м 2). Штукатурка на стенах начала трескаться. Углы почти все не выровнены. Дверные проемы оказались ниже по высоте проектируемых. (Дверные коробки не вставить). Звукоизоляция была установлена на стены не правильно. Все листы звукоизоляционных панелей покоробило и деформировало. Розетки поставлены криво и без соблюдения размеров. Все перегородки стали трещать в углах и отходить от стены премыкания. Все размеры помещений не совпадают. Мокрая зона вылезла на 15 см. в жилую зону. Ниши под встроенные шкафы все кривые и имеют расхождения до 2 см. По квартире валяются бычки и пустые водочные бутылки. Пригласил на консультацию новых строителей. Все заявили, что ремонт сделан очень плохо. Нужно все переделывать заново. Как теперь быть не знаю. 300 000 р. отдал за работу и 500 000 руб. было вложено в материалы. Все испорчено. Прораб говорит, что все нормально и нужно чуть исправить.
Готовы возместить мне 100 000 руб. Но я вложил 800 000 р. Что делать? Квартира в ипотеке. Деньги на ремонт частично взял тоже в кредит. Строители узбеки. Прораб азербайджанец с русским паспортом.
Схема их работы — пропиаренная в интернете строит. Фирма находит клиента. Забирает себе 30 %. Далее передает дела прорабу узбеку. Тот нанимает около строит. Рынков узбеков строителей. Те выполняют работы, потом им говорят что хозяин не доволен работой и их выгоняют или без денег или с небольшой суммой.
Собаки лают, а караван идет.
Что делать подавать в суд или искать бандитов, пока узбеки не скрылись?

Здравствуйте! Смотрите договор, который Вы должны были заключить с организацией, оказывающей услуги по ремонту. Там должны быть прописаны варианты ответственности за некачественные услуги.

Здравствуйте, Дмитрий Михайлович! Если Вы заключили договор не с фирмой, а с физ лицом, то у вас отношения не в рамках закона о защите прав потребителей, а гражданско-правовые, по ГК и ГПК РФ. Обращайтесь на это физ лицо в районный суд по его месту жительства, он у Вас ответчик.

Очень знакомая схема. И так действуют 90% так называемых «строителей». Надеюсь, стройматериалы не прораб закупал? Если он, то стоимость купленных материалов смело делите на два, а то и на три. Те «строители», которые к Вам пришли после того, могут оказаться еще хуже. И Вы для них теперь «легкая добыча». В этой сфере свои нюансы, не зная которых, вообще не нужно приступать к ремонту. В этой теме своя «психология» Можно попытаться взыскать с лжестроителей, деньги, и можно даже получит решение суда об их взыскании, но вот исполнить это решение вряд ли удастся. Так как взять с них, скорее всего нечего. Да, и найти их будет очень проблематично.

Я заключила договор на установку шкафа-купе с дизайнером, минуя саму фирму (в целях экономии денег). Сроки установки были до 4 мая. Оплатила 25 000, и еще 17000 должна. Все это прописано в договоре. Все сроки установки были нарушены, т.е ни денег, ни материала. А сейчас он вообще не отвечает на звонки. Есть его паспортные данные. Это дизайнер прописан совсем в другом городе, а в нашем снимает квартиру (правда не знаю где).
Подскажите, пожалуйста мои действия. Как мне вернуть свои деньги?

Обращение в полицию не даст результата, откажут со ссылкой на гражданские правоотношения. Обращайтесь в суд о взыскании денежных средств !

Я заключила договор с дизайнером по изготовлению и установки корпусной встроенной мебели по определенному адресу. Мы изготовили установили 70% и тут оказывается, что дизайнер кинула хозяев квартиры на 2.5 миллиона руб. при ремонте и обустройстве квартиры и они с ней не заключали НИКАКОГО договора просто давали деньги и ждали от нее квартиры под ключ. И в итоге мы не доставили мебель-ни дизайнер, ни хозяева с нами не связываются, не разговаривают. ведь договор был с дизайнером, а она по данному адресу не живет и договора с хозяева у нее нет-ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? У нас нет никаких данных дизайнера кроме фамилии и телефона.

Данные договора заключаются в письменном виде. Если как таковые договора есть, их необходимо изучать и потом принимать юридические решения. Если договоров нет, а Вы потерпели материальный ущерб, остаётся обращаться в органы полиции для проведения проверки по факту мошенничества.

Взыскивать в гражданском порядке с дизайнера можно, а можно и взыскать с хозяев квартиры. Только природа исков будет различной.

Заключил договор с дизайнером на 90-100 тыс руб, дизайн был выполнен с задержкой, не все материалы предоставлены, не всех комнат был подготовлен дизайн. Договорились что будет осуществлять технический надзор, один или два раза приезжал в наш город, дизайнер сам из СПб. Через дизайнера вели закуп материала для ремонта, сначала всё шло хорошо, пришел первый груз на сумму около 140 тыс р. без задержек, далее в течение 2 месяцев переводились дизайнеру деньги в общей сумме около 1.2 млн руб, прошло 4 мес, и вот уже в течение 1,5 месяца слышу от него только обещания и отговорки, груза до сих пор нет. Ремонт встал.

В договоре был пункт, согласно которому, дизайнер мог закупать материалы для ремонта и предоставлять чеки.

Подскажите как сейчас лучше поступить, как быстро выбить из него деньги или получить свой груз? Идти в полицию писать заявление о мошенничестве? Идти в суд? Сразу в оба места?

ps вопрос срочный, тк есть информация, что дизайнер собирается покинуть страну.

Добрый день. пишите претензию. официальную на имя дизайнера.возможно еще написать заявление в полицию.

В полиции откажут в возбуждении уголовного дела, но обязаны будут провести проверку, и опросить дизайнера. Под угрозой уголовной ответственности дизайнер возможно выполнит взятые на себя обязательства. В суд можно подать но имеет смысл если у дизайнера есть на что наложить арест.

Как ответить на уведомление о расторжении договора с дизайнером, который требует еще денег? Будет ли доказательством переписка по адресу email, не указанному в договоре? Как правомерно ответить, если они требуют дополнительных денег по договору, за якобы выполненную работу, которую никто не принимал. Только письма на электронной почте. И то, не указанной в договоре. Договор составлен полностью с соблюдением только интересов дизайнера.

Читайте так же:  Разница стаж и опыт работы

Доброй ночи! Ответьте также ,если хотите,но это будет доказательством в суде.

В 2013 создал логотип.
Договор не успел оформить с дизайнером.
Есть только полная нотариалньо заверенная переписка с дизайнером и банковским счетом ее,куда она просила переводить деньги за лого.

В 2014 нашел партнера в бизнес. Продажи делали через сайт, сайт на его друге зарегестрирован, на сайте мой логотип.
Но по неопытности все сделки на 9 млн р провели на его фирму. При этом себя никак не прописав в его фирме в конце 2014 года я стал партнеру не нужен.

Естветсвенно. Как основатель этого дела и разработчик логотипа я создал копию сайта партнера.
В январе 2015 подал заявку в роспатент.
В феврале 2015 подал заявку партнер на этот же логотип.
В сентябре он подал на меня в арбитраж-недобросоветная конкуренция, за то что я подал заявку в роспатент-типа патентный трольь. И нанощу ущерб его компании.
Ему отказали в деле.

Потом он подал в антимонопольную службу теперь фас готова меня штрафовать за использовани ена моем сайте их фото логотипа. Который я разработал.
Нотариальная переписка с дизайнером (без догвоора) они ее даже не смотерли.
Партнер же сделал задним числом липовые документы на логотип.

А раз ни укого нет исключительных прав на логотип, он пользуется коммерческим обозначением. Типа заплатил ха этот логотип много денег, а я такой вот нехороши йвозьми да и использую наработанное доброе имя этого самого партнера.
У меня много свидетелей по логотипу.

Вопрос-что мне делать в этой ситуации? Пеереписка для фас ничего не значат. Верят липовым документам партнера.

Здравствуйте. Нужно смотреть переписку на перспективу. Вы какие действия предпринимали?

Разработал за деньги логотип.
Подписать договор не успел.
Переписка с дизайнером нотариально заверена.

Мой логотип без моего согласия стала использовать другая фирма-продавать франшизы под моим логотипом.

Через год я решил открыть свой сайт с этим логотипом.

Эта фирма подала на меня в ФАС по ч 1 ст 14 фз о защите конкуренции.
Фас хочет меня оштрафовать за то чтоя разработал логотип и использую свой же логотип на своем же сайте.
НЕ ИССЛЕДУЯ ПРИ ЭТО причинно-следественную связь-кто является автором этого логотипа изначально.
На логотип сделана заявка в роспатент на месяц раньше чем у той фирмы которая незаконно использует. (они подали позже и точь в точь такой же) что делать?

—что и все делают отстаивать свои права в суде. доказывать на основании ст. 55 ГПК РФ. Статья 55. Доказательства [Гражданский процессуальный кодекс РФ] [Глава 6] [Статья 55] 1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей могут быть получены путем использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном статьей 155.1 настоящего Кодекса. 2. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.

Заказывала дизайн-проект помещения. Договор заключен с физ. лицом, несмотря на то, что дизайнер представилась директором студии. В договоре полностью не указаны фио, нет реквизитов исполнителя, не отмечен (не выбран из возможного) объем работ в приложении, но указаны сроки исполнения. Указана сумма аванса, который с меня взять не забыли. Дизайнер устно сообщила срок выполнения, выслушала все пожелания. По прошествии объявленного срока несколько дней подряд обещала выслать работу на почту, но сделала это только через 5 дней. В офисе сказали, что она занята над другим проектом и мы должны ждать, выдали пару бумажек, на которых непонятно чье это вообще помещение (ни адреса, ни того, что просили). Через 5 дней получила все те же схемки, плюс еще пару-тройку таких же. По схемам едва можно разобрать, что в них абсолютно нет того, что я просила. Уведомила о расторжении договора устно и попросила вернуть аванс. Дизайнер отказывается, собралась вообще в суд. В итоге, потрачено 2 недели, проекта нет (должен был быть комплексный), надо начинать стройку и заказывать мебель. По предоставленным схемам мебель заказать невозможно (ни цвета, ни фактуры, ни обязательных при договоренности предметов мебели), строителям показывать нечего. Отпуск взят, а воспользоваться даже этими схемами невозможно, тк никаких пояснений нет и оставшейся обещанной работы тоже. О сроках начала ремонта выло сказано в день заключения договора. В итоге мне пришлось своими силами создавать проект и заказывать мебель, тк срок уже поджимает. Дизайнер ввела в заблуждение, некачественно выполнила работу, сорвала самой собой обещанный срок, обманывала об отправке работы и не собирается возвращать аванс. Что посоветуете в данной ситуации?

Здравствуйте. Обращаться в суд. Попутно можно написать заявление о незаконной предпринимательской деятельности.

Я являюсь дизайнером, год назад уволился с предыдущего места работы. В моём трудовом договоре был пункт: Работник несёт ответственность: 6.1.2
За разглашение конфиденциальной информации, в том числе коммерческой, служебной тайны, ставшей известной ему в связи с исполнением своих трудовых обязанностей в период действия настоящего договора и 5 (пять) лет после его расторжения.
Отказ от авторский прав я не писал. Пояснение, что является комерческой тайной мне не давали.
На данный момент бывший руководитель требует убрать из моего портфолио, доступного в сети, мои работы, созданные в период работы в этой компании. Я являюсь автором идей и их визуализации в 3 д программе. Является ли требование бывшего руководителя правомерным?

Ваш бывший работодатель прав, так как он сможет доказать, что исключительные имущественные права на результаты Вашей интеллектуальной деятельности в период действия трудового договора принадлежат ему. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015) ГК РФ Статья 1228. Автор результата интеллектуальной деятельности 1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ. 2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и иные личные неимущественные права. Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен. 4. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно. ГК РФ Статья 1229. Исключительное право 1. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. 2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно. 3. В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое средство распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. (п. 3 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 4. В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 1454, пунктом 2 статьи 1466 и пунктом 2 статьи 1518 настоящего Кодекса, самостоятельные исключительные права на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации могут одновременно принадлежать разным лицам. (п. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 5. Ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение, устанавливаются настоящим Кодексом. При этом ограничения исключительных прав на произведения науки, литературы и искусства, объекты смежных прав, изобретения и промышленные образцы, товарные знаки устанавливаются с соблюдением условий, предусмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым настоящего пункта. Ограничения исключительных прав на произведения науки, литературы или искусства либо на объекты смежных прав устанавливаются в определенных особых случаях при условии, что такие ограничения не противоречат обычному использованию произведений либо объектов смежных прав и не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей. Ограничения исключительных прав на изобретения или промышленные образцы устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения необоснованным образом не противоречат обычному использованию изобретений или промышленных образцов и с учетом законных интересов третьих лиц не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей. Ограничения исключительных прав на товарные знаки устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения учитывают законные интересы правообладателей и третьих лиц. (п. 5 в ред. Федерального закона от 04.10.2010 N 259-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

Да, является нарушением, и с вас могут взыскать убытки Статья 15. Возмещение убытков Позиции высших судов по ст. 15 ГК РФ >>> 1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. ляются и если будут основания, с вас могут взыскать убытки Гк РФ ст.15

Уважаемый Николай Ваши отношения с работодателем регулируются статьей 1295 ГК РФ (а не перечисленными коллегами статьями) Статья 1295. Служебное произведение 1. Авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору. 2. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение возвращается автору. Если работодатель в срок, предусмотренный в абзаце втором настоящего пункта, начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора — судом. Право на вознаграждение за служебное произведение неотчуждаемо и не переходит по наследству, однако права автора по договору, заключенному им с работодателем, и не полученные автором доходы переходят к наследникам. 3. В случае, если в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи исключительное право на служебное произведение принадлежит автору, работодатель имеет право использования соответствующего служебного произведения на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой правообладателю вознаграждения. Пределы использования служебного произведения, размер, условия и порядок выплаты вознаграждения определяются договором между работодателем и автором, а в случае спора — судом. 4. Работодатель может обнародовать служебное произведение, если договором между ним и автором не предусмотрено иное, а также указывать при использовании служебного произведения свое имя или наименование либо требовать такого указания. я бы обратил ваше внимание на разъяснение Верховного суда пункт 39.1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 г. Москва «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Для определения того, является ли созданное работником после 31.12.2007 по конкретному заданию работодателя произведение служебным, необходимо исследовать вопрос о том, входило ли это задание в пределы трудовых обязанностей работника. Если такое задание работодателя в его трудовые обязанности не входило, то созданное произведение не может рассматриваться как служебное — исключительное право на него принадлежит работнику, его использование работодателем возможно лишь на основании отдельного соглашения с работником и при условии выплаты ему вознаграждения. таким образом вам следует проанализировать трудовой договор и свою должностную инструкцию и возможно заявить встречные претензии бывшему работодателю.

Уважаемый Николай . То что вы создали в период работы является служебным произведением,и если в вашем трудовом договоре не отражено,что вы как работник имеете исключительное право на результаты своих служебных произведений то в соответствии со ст1295 ГК РФ исключительное право будет принадлежать работодателю. И соответственно.он вправе требовать от вас убрать работы созданные в период работы в компании. Статья 1295. Служебное произведение [Гражданский кодекс РФ] [Глава 70] [Статья 1295] 2. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение возвращается автору. Если работодатель в срок, предусмотренный в абзаце втором настоящего пункта, начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора — судом.

Читайте так же:  Договор о полной бригадной материальной ответственности образец

Требование бывшего руководителя является правомерным. ВАМ ПРИНАДЛЕЖИТ АВТОРСКОЕ ПРАВО, А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА СЛУЖЕБНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ РАБОТОДАТЕЛЮ. Статья 1295. Служебное произведение [Гражданский кодекс РФ] [Глава 70] [Статья 1295] 1. Авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору. 2. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение возвращается автору. Если работодатель в срок, предусмотренный в абзаце втором настоящего пункта, начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора — судом. Право на вознаграждение за служебное произведение неотчуждаемо и не переходит по наследству, однако права автора по договору, заключенному им с работодателем, и не полученные автором доходы переходят к наследникам. 3. В случае, если в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи исключительное право на служебное произведение принадлежит автору, работодатель имеет право использования соответствующего служебного произведения на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой правообладателю вознаграждения. Пределы использования служебного произведения, размер, условия и порядок выплаты вознаграждения определяются договором между работодателем и автором, а в случае спора — судом. 4. Работодатель может обнародовать служебное произведение, если договором между ним и автором не предусмотрено иное, а также указывать при использовании служебного произведения свое имя или наименование либо требовать такого указания.

Я частный дизайнер. Договор заключали с заказчиками между собой так как нет ип. Работу первоночальную делала, утвердили заказчики этап первый. Потом у них проблемы начались с застройщиком дома, они раздумали брать этот дом. И попросили вернуть меня деньньги, ованс который давали. Я пообещала вернуть, но денег не было, просила подождать. Но они пишут, если не верну напишут заявление в прокуратуру, о мошенничестве с моей стороны. Я считаю, нет сдесь мошенничиства с моей стороны.

Это гражданско — правовые отношения. УДАЧИ ВАМ

Здравствуйте. Состава преступления в ваших действиях нет. Вам не о чем переживать. Это гражданско-правовые отношения

Здесь нет мошенничества, а имеются гражданско-правовые отношения, которые могут быть разрешены в том числе и в суде.

Как правильно составить договор с дизайнером на изготовление логотипа и отчуждение прав. Есть возможность составить данный договор между юрлицами.

Для правильного составления договора лучше обратитесь к юристу или адвокату. В договоре прописываются все условия по выполнению работ, сроки, оплата и так далее.

Можете заключить договор подряда например, где прописать условия возникновения и наличия прав на результат работы. Лучше все-таки обратиться к юристу за очной консультацией, чтобы он прописал грамотно и в полном объеме все тонкости вашего вопроса.

Здравствуйте! Да, это возможно. Можно в одном договоре прописать услуги, которые будет оказывать дизайнер, а также отчуждение интеллектуальных прав на результат работы. Стоимость составления такого договора вы можете узнать, обратившись через личные сообщения.

Заключила договор с дизайнером на дизайн-проект, и так как не было времени на реализацию проекта, заключила так же договор на авторский надзор, дизайнеру передавались денежные средства на мебель и технику, в общей сложности более 400 тр, 2 мес назад выясняется что этот дизайнер попадает в больницу и я веду уже долгую переписку на протяжении уже 2 месяцев с руководителем этой компании, и она говорит что сделать ничего не может, и что если я хочу чтобы были доделаны работы то сама должна связаться с рабочими и заставить их переделать некачественную работу, так же дизайнер заказала кухню и перегородки в спальню и гардероб, по договору общей стоимостью 140100 р, и сейчас когда я начинаю разбираться со всеми компаниями, то выясняется что договор был заключен только на кухню, о перегородках и речи не идет, есть смысл обращаться в суд?

ДА, конечно — смысл обращаться в суд — есть. УДАЧИ ВАМ

Здравствуйте, Любовь. Безусловно есть смысл обращаться в суд. В вашем случае договорные отношения регулируются Законом «О защите прав потребителей». Помимо денежных средств и пени подлежит взысканию штраф в ваш доход в размере 50% от взысканной суммы и расходы по оплате юридических услуг. Для более подробной консультации необходимо ознакомиться с имеющимися у вас документами. Обращайтесь.

Любовь, здравствуйте. Во-первых, если у Вас есть основание считать, что имело место мошенничество, то это — уголовное преступление, и с заявлением о таком обращаются не в суд, а в полицию. Но более похоже на то, что в Вашем случае имеет место нарушение обязательств, взятых перед Вами по гражданско-правовому договору. В этом случае действительно надо обращаться в суд. А вот с каким именно иском и к какому именно ответчику, это может установить адвокат при ознакомлении с Вашим договором (договорами) и с фактическими обстоятельствами Вашего дела (какие работы были выполнены, что из мебели было поставлено, куда истрачены Ваши деньги, и кто отвечает за недостатки). В любом случае Ваши права подлежат защите, и Вы вправе требовать денежной компенсации Ваших убытков, вызванных неисполнением договора.

Работала дизайнером по трудовому соглашению. У меня с работодателем был подписан договор о конфиденциальности. Я его нарушила, выложила фотографии баннеров в интернет. После его обращения я все изображения удалила, может ли он теперь предъявить мне какие либо претензии и подать на меня в суд. При этом у нас не было подписано ни одного договора авторского заказа, у работодателя нет ни одного документа о выданных мне заданиях, кроме трудового соглашения подписанного со мной.

Вряд ли.Для этого нужны нотариально заверенные скриншоты .Сомневаюсь что работодатель их успел сделать.

Работала дизайнером. У меня с работодателем был подписан договор о конфиденциальности. Я его нарушила, выложила фотографии баннеров в интернет. После его обращения я все изображения удалила, может ли он теперь предъявить мне какие либо претензии и подать на меня в суд.

Может подать в суд на возмещение любых убытков, причиненных нарушением вами договора. Но размер и факт убытков он обязан доказать.

У моей сестры такая ситуация, она заключила договор (с рекламным агенством, она дизайнер) с работодателем по интернету, подписи, печати все есть. Когда настал день зарплаты, они сначала сказали что отправили все на карту и скинут платежку, прошел день так ничего и не было. После чего она им позвонила и спросила где оплата и почему сумму указали уменьшую, на что помощник директора, начал грубить и велять. Когда сестра сказала что подаст в суд, он начал откровенно грубить, хамить и угрожать, что якобы они из-за нее понесли убытки и она сами пойдут в прокуратуру и т.д. В общем если вкратце есть распечатанный договор, переписка с помощником, и таблица заказов где есть подтверждение что она работу выполнила. Директор этот на связь не выходит, помощник трубку не берет. Пару раз звонили клиенты, спрашивали что с их заказами почему их до сих пор нет. Выходит что и клиентов обманывают. Что вообще предпринять в такой ситуации?

Нужно проверять насколько верно оформлены взаимоотношения Вашей сестры с работодателем. Скорее всего придется обращаться в суд.

Алена, с учетом сложившихся между сторонами обстоятельств, все точки над и расставит суд. Не ознакомившись с документами очень сложно ответить на Ваш вопрос о возможности взыскания.

Я дизайнер, работаю фрилас. На честном слове, так сказать, без договора. Сотрудничала с одним заказчиком, рисовала иллюстрации, которые он оплачивал, затем отсылала ему оригиналы макетов. Был заказ на изготовление некой композиции из иллюстраций для печати на мебели, скриншоты с которыми были мной отправлены заказчику (исходники у меня), но его не совсем устроили. В итоге сошлись на том, что я отказываюсь с ним сотрудничать. Работа, выполненная мной, оплачена не была. А сейчас заказчик выпустил тираж мебели, в которой использованы 50% моих иллюстраций. Без моего ведома и согласия.
Подскажите, какими могут быть мои дальнейшие действия? Заранее благодарю!

Здравствуйте. Подавайте исковое заявление в суд. Составляйте заявление согласно ст. 131 ГПК РФ- оно должно содержать: данные о сторонах дела (об истце, ответчике, третьих лицах), суть спора, требования истца, обоснование требований истца, расчет исковых требований (для имущественного спора). Статья 131. ГПК РФ Форма и содержание искового заявления 1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 2. В исковом заявлении должны быть указаны: 1) наименование суда, в который подается заявление; 2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем; 3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее место нахождения; 4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования; 5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм; 7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 8) перечень прилагаемых к заявлению документов. В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца. К исковому прилагайте документы, доказывающие вашу позицию по делу: Статья 132. ГПК РФ Документы, прилагаемые к исковому заявлению К исковому заявлению прилагаются: его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют; текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания; доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором; расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц.

Я дизайнер — предприниматель. Какой договор мне составить с типографией при заказе партии открыток, что бы обезопасить себя от воровства дизайн-макетов? Такие инциденты у меня были, когда работал в фирме, сотрудники типографии воровали мои макеты и продавали их.

Приложите к договору свой дизайн-проект

Я ИП по мере необходимости, заключаю договор с физ лицом на оказание услуг (услуги дизайнера, сборка мебели, транспортные услуги). Должен ли я платить страховые взносы в ПФР и ФФОМС? Спасибо!

Заказали вчера мебель, дизайнер с нами заключил договор, внесли аванс. Оставшуюся сумму в расрочку. Но передумали покупать, нам сказали что нужно выплатить неустойку 20%, мол в договоре прописано. Нет этого пункта. Что делать, имеют ли они право?

Здравствуйте. Нужно изучить условия договора.

Я — дизайнер. Сейчас делаю дизайн проект девушке в уже отстроенном ЖК. Договор заключили. Во время составления планов по перепланировки квартиры, выяснилось, что тех паспорт будет только через несколько месяцев. В перепланировку не входит снос капитальных стен или межквартирных, только не несущие стены. Но, если что-то пойдёт не так, на ком лежит ответственность?

Здравствуйте! ответственность несет собственник квартиры

Вы делаете замеры в квартире на настоящий момент, поэтому не несете ответственность за изменение параметров. Но лучше это прописать в договоре или заключить доп.соглашение.

Другие статьи:

  • Банкротство торвз Торжокский вагоностроительный завод банкротство Торжокский вагоностроительный завод банкротство Дорогие читатели! Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи. Для оперативного […]
  • Приказ мвд 1500 Приказ МВД РФ от 19 апреля 2010 г. N 292 "О некоторых вопросах продовольственного обеспечения и обеспечения кормами (продуктами) штатных животных подразделений (организаций, учреждений) в органах внутренних дел Российской Федерации в мирное время" (с изменениями […]
  • Кто составляет договор подряда Вопрос достаточно прост! Хотелось бы узнать Кто из сторон составляет договор подряда на строительно-монтажные работы, подрядчик или заказчик? 1 ответ на вопрос от юристов 9111.ru Составление договора может взять на себя любая сторона. Также можно составить его […]
  • Нотариус г Гродно Нотариус г Гродно "Поступать по праву, а не действовать силой" 230009, г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 16а. Проезд до остановки «Медицинский университет» автобусами №6,15,20, троллейбусами №3,8,9,15 либо до остановки «Строительный трест №30» автобусами […]
  • Самара мировой суд промышленного района Мировые судьи судебных участков № 37-48 Промышленного судебного района г. Самары и Самарской области адрес: Самара, ул. Теннисная, 14а телефон: +7 (846) 992-. - показать график (часы) работы: пн-чт 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00; пт 09:00-17:00, перерыв […]
  • Разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделки Письмо Федеральной нотариальной палаты от 21 июня 2017 г. N 2662/06-10 "О выдаче доверенности с полномочиями, затрагивающими имущественные права несовершеннолетнего лица" В связи с Вашим обращением по вопросу о необходимости получения предварительного разрешения […]
  • Гражданский кодекс малолетние Статья 28. Дееспособность малолетних 1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. К сделкам законных […]