Типовой договор на сборку

Договор подряда.

Договор подряда — это договор о выполнении работы за определенное вознаграждение. Под понятием «работа» можно понимать все, что угодно: строительство здания, пошив одежды и т.д.

Договор подряда является консенсуальным, взаимным и возмездным. Сторонами договора подряда выступают подрядчик и заказчик. Это могут быть любые субъекты гражданского права, т.е. как физические, так и юридические лица.

Предмет договора подряда — это результат выполненной работы. Им может являться изготовление чего-либо, обработка, ремонт или другое изменение вещей, а также другая материальная форма (например, сделанная прическа).

В основном данный договор заключается в письменной форме, хотя форма договора подряда подчиняется общим положениям о форме договора.

Если в договоре не указаны исключения и запреты, изготовитель вправе поручить выполнение работ третьему лицу. При этом изготовитель все же несет ответственность, будто выполняет работу лично он.

Договор подряда содержит:

  • Название документа, место заключения, дата
  • Предмет договора, условия выполнения работы
  • Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции
  • Адреса и реквизиты, подписи сторон
    Подрядчик не может потребовать увеличение цены, а заказчик ее уменьшения. Если возникнет ситуация, при которой заказчик посчитает, что уже нет необходимости в завершении работы, он может расторгнуть договор. В этом случае он обязан возместить убытки ( разница между ценой за всю работу, и частью цены, выплаченной за уже выполненную работу).

    Договор на контрактную сборку

    Выполнять работу в объеме и в сроки, предусмотренные в дого- воре и приложениях к нему. Своевременно сдавать продукцию Заказчику. 2.3.3. Выполнять работу в полном соответствии с техническим задани- ем и календарным планом. 2.3.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. 2.3.5. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и обо- рудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности. 2.4. Исполнитель вправе: 2.4.1. Удерживать готовую продукцию до исполнения Заказчиком обяза- тельства по оплате выполненных работ. 2.4.2.

    договора по типам

    Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии сдействующими нормами и техническими условиями.2.3.5. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и обо-рудование, если это может привести к нарушению требований, обязательныхдля Сторон по охране окружающей среды и безопасности.2.4.
    Исполнитель вправе:2.4.1. Удерживать готовую продукцию до исполнения Заказчиком обяза-тельства по оплате выполненных работ.2.4.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить илиотказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещенияубытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по нас-тоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем, а такжепри наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполне-ние Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установлен-ный срок.2.4.3.

    Договор на контрактную сборку

    Примерная форма договора на контрактное производство

    Типовой рамочный договор на услугу по контрактной сборке по гособоронзаказу Договор № XX/YY-ДКС г. Москва « » 20 г. «ДОЛОМАНТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ., действующего на основании , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

    Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется по отдельным заданиям Заказчика (в дальнейшем — заказам) выполнить работы по изготовлению (монтажу) электронных изделий, согласно приложениям «Перечень электронных изделий, количество и сроки исполнения работ по их монтажу», являющихся неотъемлемой частью настоящего договора и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Оплата производится в сроки, указанные в п.

    Риски и выгода контрактного производства для заказчика и производителя

    Контрактное производство

    Выполнение настоящего договора Сторонами не нарушает, и не будет нарушать никаких законов и подзаконных актов, обязательных для исполнения Сторонами. 8.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

    Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 8.7. Настоящий договор имеет следующие приложения, оформляемые к каждому конкретному заказу и являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора: Получить полный текст 1.

    Перечень материалов и документации, необходимых для выполнения работ по настоящему договору и передаваемых Заказчиком Подрядчику. 2. Перечень электронных изделий, количество и сроки исполнения работ по их монтажу.
    3. Структура цены договора. 4.
    Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по нас- тоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполне- ние Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установлен- ный срок. 2.4.3. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы про- дать результат работы в порядке, предусмотренном п.
    6 ст. 720 ГК РФ, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1.

    ООО «КоролевФарм» указывает в договоре список документов (приложения), которые являются частями договора. В договоре на контрактное производство это дополнительное соглашение по ценам, спецификации по качеству готовой продукции и т.п.

    В конце договора указываются полные реквизиты сторон. К ним относятся банковские реквизиты, ИНН, ОГРН, юридические и фактические адреса, контактные данные.

    Под ними контрагенты, от лица которых заключается договор, ставят подписи и заверяют их печатями. Перед тем, как заключать договор, его нужно внимательно изучить и при необходимости внести поправки. Формулировки в тексте должны быть понятными. Согласование происходит до тех пор, пока интересы обеих сторон не будут учтены в документе.

    Договор на контрактную сборку

    Россия / Показ на всю Россию Договор на контрактное производство г. ` ` г.(место заключения договора) (дата заключения договора) , именуемое(полное наименование юридического лица)в дальнейшем `Заказчик`, в лице ,(должность, фамилия, имя, отчество)действующего на основании , с одной(Устава, Положения, Доверенности)стороны и , именуемое(полное наименование юридического лица)в дальнейшем `Исполнитель`, в лице ,(должность, фамилия, имя, отчество)действующего на основании , с другой стороны,(Устава, Положения, Доверенности)именуемые при совместном упоминании `Стороны`, заключили настоящий дого-вор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнительобязуется своими силами и материально-техническими средствами по заданиюЗаказчика выполнять операции, связанные с выпуском .(наименование выпускаемой продукции)1.2.

    В случае нарушения одной из сторон своих обязательств, другая сторона вправе в течение 10-ти дней направить письменное требование о взыскании неустойки (пени) за последствия нарушения обязательств, причиненных стороной, нарушившей свои обязательства. Сторона, нарушившая свои обязательства, обязана рассмотреть требование в 10-дневный срок с момента его получения.

    6.3. Если в указанный срок требование предъявлено не будет, то неустойка (пеня) не начисляется и не уплачивается. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору. 6.4. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением Сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. 6.5.

    Договор на сборку мебели

    г. Москва _________ 2018 г.

    «_____», далее именуемое «Клиент», в лице ___________ ,действующего на основании Устава, с одной стороны и «_______», далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется за вознаграждение, от
    своего имени и за счет Клиента выполнить или организовать выполнение следующих
    услуг: а) связанных с организацией сборки мебели, разборки и дополнительных работ с мебелью

    Б) проведение сборки, разборки и других работ по мебели, по указанному адресу Клиентом.

    1.2. Клиент обязуется оплатить вышеуказанные услуги.

    2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Клиент обязан;

    2.1 .1. Подать Исполнителю заявку с указанием: характера мебели; даты проведения работ, места (адресов, контактных телефонов).

    2.2. Исполнитель обязан:

    2.2.1. Рассмотреть заявку Клиента и дать подтверждение на ее выполнение.

    2.2.2. Во исполнение настоящего Договора не заключать от своего имени договоры с третьими лицами.

    2.2.3. Принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Клиента и сохранности мебели.

    3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    3.1. Расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора,
    возмещаются Клиентом в полном объеме. Для этого Исполнитель выставляет
    калькуляцию стоимости оказанных услуг, на основании которой выставляется счет на
    оплату.

    3.2. После выполнения работ, Клиент обязуется оплатить счет, выставленный Исполнителем, с момента получения счета.

    3.3. Стоимость обязанностей услуг Исполнителя определяется в соответствии согласованными тарифами, являющимся приложением к Договору*.

    3.4. По желанию Клиента – Исполнитель обязуется предоставлять акт выполненных работ, по
    результатам проведенных работ, а также счет на оплату. Клиент обязуется оплачивать
    услуги Исполнителя при получении счета и подписания акта
    выполненных работ.

    4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    4.1. Исполнитель несет ответственность за утрату, повреждение мебели, произошедшие
    при выполнение им обязательств по договору и до выдачи получателю, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

    4.2. Ущерб возмещается Исполнителем в следующем размере:

    – в случае утраты – в размере его стоимости;

    – в случае повреждения мебели – в сумме, на которую понизилась её стоимость.

    5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

    Читайте так же:  Экспертиза программ доу

    6. Cрок действия договора

    6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по

    6.2. Договор может быть расторгнут досрочно но соглашению сторон ,либо по
    истечений 5 (пяти) дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении
    Договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему
    Договору.

    6.3. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они
    оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

    7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Исполнитель:

    От Исполнителя____________________________

    Клиент:

    от Клиента_________________________

    Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

    Автор документа

    Информация к документу

    Договор на изготовление – довольно распространённый вид гражданско-правовых сделок. Например, нужно изготовить мебель или что-то для дома, в этом случае необходимо заключить договор на изготовление. Данный вид гражданско-правовых сделок получил своё чёткое законодательное регулирование. В частности, данный вид договора регулируется главой 37 ГК РФ, которая посвящена подряду. А какие особенности имеет данный договор?

    Особенности составления документа

    Предмет договора на изготовление

    По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы.

    На практике в качестве исполнителя в основном выступают компании, которые предоставляют услуги в данной сфере. Но исполнителем также могут быть физические лица.

    Некоторые особенности

    При выполнении работ исполнитель использует свои средства и материалы. Но договором может быть предусмотрена обязанность заказчика предоставлять необходимые для осуществления работы материалы и предметы.

    Исполнитель самостоятельно распределяет выполнение работы и выбирает методы их осуществления. Но договором может быть предусмотрено осуществление работ по методам, указанным заказчиком.

    Важно! На основании данного договора право собственности на результаты работы приобретает заказчик, а не исполнитель.

    Что нужно предусмотреть

    В договоре на изготовление необходимо чётко указать предмет, который исполнитель должен изготовить.

    Важно! На практике в некоторых случаях для изготовления предмета требуются эскизы или схемы. В этом случае они считаются неотъемлемой частью договора, а исполнитель должен выполнить работу в соответствии со схемами и эскизами.

    На практике очень часто компании, которые предоставляют услуги изготовления определённых предметов, имеют разработанные каталоги и экземпляры. При заказе предмета из каталога, окончательный результат должен полностью соответствовать ему.

    Важно! при заключении договора особое внимание необходимо обратить на сроки осуществления работы.

    При этом существует несколько сроков:

    • срок изготовления предмета заказа;
    • срок уведомления заказчика о готовности заказа;
    • срок доставки.

    Все вышеуказанные сроки необходимо согласовать и предусмотреть в договоре.

    В некоторых случаях, учитывая специфику заказа, может потребоваться не только доставка, но и установка предмета. Как правило, обязанность осуществления монтажа и установки несет исполнитель. Но заказчик должен подготовить помещение для установки предмета заказа, а также при необходимости предоставить необходимые инструменты и материалы.

    Важно! При приеме заказа необходимо подписать акт приема-сдачи, в котором указывается время и место осуществления приема.

    Если результаты работы не соответствуют договору или схемам(эскизам), то об этом указывается в акте приема-сдачи работы. В данном документе также необходимо указать недостатки, если таковые имеются.

    В тексте договора необходимо указать также гарантийный срок, если таковой имеется.

    Следующий пункт, на который необходимо обратить внимание при заключении договора, это – размер оплаты исполнителя. Данная сумма складывается не только из стоимости изготовления предмета, но и из стоимости доставки и осуществления монтажных работ.

    Важно! При определении размера оплаты необходимо учитывать тот факт, что данная сумма считается доходом исполнителя с точки зрения налогового законодательства и облагается налогом.

    Заполненный образец документа

    Договор
    на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

    г.______________ «___»_____________ 201__г.

    ______________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

    1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

    1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

    2. Качество и гарантии

    2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

    2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

    2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

    2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

    3. Права и обязанности сторон

    3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

    3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

    3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

    3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

    3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора. Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км. Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

    3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

    3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

    3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.

    3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

    3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

    3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

    3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ. При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа. При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

    3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

    3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении. Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

    Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

    По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

    4. Право собственности

    4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).

    Читайте так же:  Льготы на погребение участникам вов

    5. Цена договора и порядок расчётов

    5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________ ) рублей в т.ч. НДС 18%

    5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

    5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

    5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

    5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.

    6. Ответственность сторон

    6.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

    6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

    6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

    7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

    7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

    7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

    8. Заключительные положения

    8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

    8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

    8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных в разделе 6 пункте 6.1 настоящего договора.

    8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

    • передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
    • неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.

    8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

    • нарушение сроков оплаты.
    • неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.

    8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

    8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

    8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

    8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

    Договор на изготовление мебели.

    В нашей компании, при оформлении заказа в обязательном порядке заключается договор на изготовление мебели. Вне зависимости от того работаем мы с физическим или юридическим лицом.

    Зачем нужен договор на изготовление мебели?

    Наличие такого договора защищает интересы заказчика и исполнителя в случае неблагоприятного стечения обстоятельств. Мы всегда действуем в рамках «Закона о Защите Прав Потребителей» и наличие подписанного договора на производство мебели упрощает соблюдение этого закона в случае возникновения спорных вопросов.

    Следует, однако, заметить, что в нашей компании придерживаются принципа: «покупатель всегда прав», поэтому мы всегда идем навстречу нашим клиентам (если это возможно) при разрешении спорных вопросов связанных с изготовлением, доставкой, установкой и дальнейшим обслуживанием произведенной мебели.

    Заказывая мебель в Архангельске у нас, вам обязательно предложат подписать договор на изготовление мебели. Вы можете познакомиться с его текстом ниже. Если вы будете заказывать мебель в другой компании, у знакомого лица или родственника, которые предлагают обойтись без договора, то можете взять за основу наш договор изменить его и предложить продавцу. Если он не согласится, то лучше не рисковать своими нервами, деньгами и временем, а выбрать другую компанию.

    Образец договора на производство мебели.

    Представляем вашему вниманию образец договора на заказ мебели, на примере изготовления шкафа-купе. Это типовой образец договора. Сроки изготовления мебели, размер предоплаты и условия оплаты по договору всегда устанавливаются индивидуально для каждого заказа. Общаясь с нашим мастером во время встречи и по телефону, вы обязательно обговорите с ним все нюансы, связанные с оплатой и сроками изготовления мебели. И все они будут отражены в договоре на заказ. Не стесняйтесь задавать вопросы. Вы всегда получите исчерпывающую консультацию от нашего специалиста.

    01 января 2011г.

    Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Третьяков А.Н., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия XX № XXXXXXXXX от 01.01.01, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по производству продукции (мебели) по индивидуальному заказ – наряду, эскизы которого являются обязательным приложением к настоящему договору.

    1.2. Наименование производимой продукции:
    *ШКАФ КУПЕ
    Конфигурация и размеры указаны в приложении.

    2. Цена договора и условия оплаты

    2.1. Цена договора производимой продукции составляет 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей.

    2.2. Цена договора включает в себя: Изготовление 17 400 (Семнадцать тысяч четыреста) рублей, Доставку 600 (Шестьсот) рублей, и Монтаж продукции 3 000 (Три тысячи) рублей.

    2.3. Днем оплаты считается день внесения средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

    2.4. Форма оплаты
    — Предоплата 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей вносится «Заказчиком» в кассу «Исполнителя» наличными в день подписания договора.
    — Оставшаяся сумма в размере 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей должна быть внесена наличными в день подписания сторонами Акта выполненных работ.

    3. Обязанности сторон

    3.1. «Исполнитель» обязан произвести продукцию в строгом соответствии с заказ – нарядом, заверенным «Заказчиком». «Исполнитель» не проводит работы по устранению дефектов помещения и строительных недоработок «Заказчика».

    3.2. Изменения проекта согласуются «Заказчиком» в письменном виде.

    3.3. «Исполнитель» приступает к выполнению заказа только после внесения «Заказчиком» предоплаты согласно п.2.4. настоящего договора.

    3.4. Срок изготовления продукции составляет 10 рабочих дней с момента предоплаты.

    3.5. Доставка и монтаж продукции производится в любое удобное для «Заказчика» время, в течение 7 рабочих дней после истечения срока изготовления.

    3.6. В случае, когда в силу каких-либо причин «Заказчик» не может осуществить приём продукции для доставки и монтажа, он обязан уведомить об этом «Исполнителя» в письменном виде для установки новых сроков.

    3.7. Приёмка продукции «Заказчиком» осуществляется в собранном виде на объекте «Заказчика» и оформляется Актом.

    3.8. Гарантийный срок на мебель составляет 1 год. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации.

    3.9. Претензии по качеству продукции принимаются в письменном виде и удовлетворяются в течение установленных сроков согласно ФЗ ОЗПП ст.29 п.6.

    4. Штрафные санкции

    4.1. В случае нарушения сроков изготовления, доставки или монтажа (п. 3.4, п.3.5) «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от цены изготовления, доставки или монтажа за каждый день задержки.

    4.2. В случае одностороннего необоснованного расторжения договора со стороны «Заказчика» последний обязуется возместить «Исполнителю» все понесенные в связи с выполнением данного договора затраты (ст. №32 «Закон о защите прав потребителей» №212-ФЗ от 17.12.1999г.)

    4.3. В случае задержки сроков окончательного платежа, указанного в пункте 2.4. настоящего договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» штраф в размере 3% суммы окончательного платежа за каждый день задержки.

    5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему договору, если нарушения условий последнего связано со стихийными бедствиями, военными действиями, действиями правоохранительных органов.

    6. Заключительные положения

    6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

    6.2. «Исполнитель» не несет ответственности за обязательства «Заказчика» перед третьими юридическими и физическими лицами.

    6.3. Срок действия договора истекает после выполнения сторонами принятых на себя обязательств и окончания взаиморасчётов.

    6.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

    Договор на строительство дома (бани)

    Cкачать «Договор на строительство дома (бани)»

    Договор №___

    г. Москва от «___» ____________ 2018 года.

    ООО «Лесоресурс», в лице генерального директора Шарова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с одной стороны, и

    гр-н _____________________________________________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключил настоящий Договор о ниже следующем:

    1.Предмет договора.

    1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется доставить комплект строительных материалов и произвести работы по сборке строения на готовом фундаменте согласно техническому описанию, эскизам, указанным в Приложении, по адресу:______________________________________________________________, а Заказчик принять их и полностью оплатить.

    Читайте так же:  Налог ип в 2019 году сумма

    1.2. Строительные работы выполняются из материалов ПОДРЯДЧИКА.

    2. Сроки исполнения договора.

    2.1. ПОДРЯДЧИК обязуется доставить комплект стройматериалов (п.3.4 настоящего договора) в срок до «___» ____________ 2018 г.

    2.2. ПОДРЯДЧИК обязуется сдать работы по строительству (п.3.5 данного договора) в срок

    до «___» _____________ 2018 г.

    3. Сумма договоров и порядок расчётов.

    3.1. Оплата производится наличными денежными средствами в три этапа.

    3.2. Общая стоимость на изготовление, поставку и сборку комплекта стройматериалов на готовом фундаменте по настоящему договору составляет:

    _____________________________________________________________________________________

    3.3. При заключении настоящего договора ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ предоплату в размере:

    15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей – на закупку необходимых материалов и начало работ по изготовлению сруба.

    3.4. После доставки и разгрузки комплекта стройматериалов для строительства ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ стоимость комплекта материалов (за минусом предоплаты п. 3.3) в размере:

    _____________________________________________________________________________________

    3.5. После окончания работ по сборке комплекта ЗАКАЗЧИК выплачивает стоимость работ по строительству в размере:

    _____________________________________________________________________________________

    3.6. Дополнительные расходы Заказчика должны быть предварительно согласованы Сторонами и оформлены дополнительным соглашением к Договору до возникновения фактических расходов.

    3.7 Исполнитель не вправе требовать от Заказчика относить к таким дополнительным расходам траты на бензин, обслуживание и ремонт инструментов и оборудования, а также иные расходы, которые нельзя отнести к материалам и работам по строительству Объекта.

    3.8 Все прочие расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору и не оговоренные в Договоре или дополнениях к нему, Исполнитель относит на свой счет.

    3.9 Общая стоимость стройматериалов и стоимость строительных работ на период действия договора является фиксированной и изменению не подлежит.

    4. Количество и качество стройматериалов.

    4.1. Весь комплект стройматериалов, поставляемый ПОДРЯДЧИКОМ, соответствует

    ГОСТ 8486-86 и имеют естественную влажность.

    4.2. В случае нехватки комплекта стройматериалов для строительства, согласно Приложению – Техническому описанию проекта, несет ответственность ПОДРЯДЧИК и поставляет недостающую часть материала за свой счет, предварительно уведомив об этом Заказчика.

    5.Обязанности сторон.

    5.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:

    — произвести своими силами расчёт количества стройматериалов, согласно предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ схемы (если проект ЗАКАЗЧИКА).

    — осуществить комплектацию, заготовку и погрузку стройматериалов.

    — доставить и разгрузить комплект стройматериалов по адресу указанному ЗАКАЗЧИКОМ в сроки, установленные в п. 2.1, настоящего договора.

    — закончить строительные работы на участке по адресу, указанному ЗАКАЗЧИКОМ в сроки, установленные в п.2.2 настоящего договора.

    5.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:

    — обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта ПОДРЯДЧИКА к месту разгрузки; — принять стройматериалы и уплатить денежные средства в размере и срок, указанные в разделах 2, 3. настоящего договора.

    6. Ответственность сторон.

    6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

    6.2. За просрочку платежа ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОДРЯДЧИКУ штраф в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) за каждый просроченный день от суммы невыплаченного платежа, но не более 10% (Десять процентов) от суммы невыплаченного платежа.

    6.3.За просрочку доставки стройматериалов более чем на 10 (десять) дней от даты, указанной в п.2.1 настоящего договора и увеличения сроков сборки сруба более чем на 10 (десять) дней от даты, указанной в п.2.2 настоящего договора, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости комплекта материала и стоимости работ соответственно за каждый день просрочки, но не более 10% (Десять процентов) от общей стоимости.

    6.4. В случае расторжения Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА полученная ПОДРЯДЧИКОМ предоплата не возвращается.

    6.5. В случае расторжения Договора по инициативе ПОДРЯДЧИКА, он обязан возвратить ЗАКАЗЧИКУ все ранее полученные от него денежные средства.

    7. Форс-мажор.

    7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, а именно пожара, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий. При этом срок обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства, либо Договор расторгается с обоюдного согласия, путем уведомления друг друга не менее чем за 7 (семь) суток с предварительным урегулированием финансовых вопросов.

    8. Переход прав.

    8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения указанного имущества переходит в

    момент передачи имущества.

    9. Разрешение споров.

    9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться сторонами путём переговоров.

    9.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика. Во всём остальном, что не оговорено в Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, для каждой стороны и имеет равную юридическую силу.

    10. Срок действия договора.

    10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами взятых на себя обязанность.

    11. Гарантийные обязательства.

    11.1.На строение дается гарантия сроком 24 (двадцать четыре) месяца.

    11.2.Гарантия распространяется на целостность конструкции, протекание кровли.

    11.3.Гарантия не распространяется на столбчатые фундаменты.

    11.4.Гарантийные обязательства вступают в силу с момента завершения работ по данному договору.

    11.5.Гарантийные обязательства не распространяются на строительные материалы, приобретаемые заказчиком самостоятельно.

    11.6.Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, вследствие неправильной эксплуатации строения ЗАКАЗЧИКОМ.

    11.7.Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами.

    11.8.Гарантийные обязательства утрачивают силу, если ЗАКАЗЧИК, в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию сооружения.

    12. Прочие условия.

    12.1.Все дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами настоящего Договора.

    12.2. Настоящий Договор составлен в простой письменной форме, прочитан и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную силу.

    13. Приложения к договору.

    13.1. Технические условия проведения работ.

    13.2. Проект (план).

    14. Адреса и реквизиты сторон.

    ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

    ООО «Лесоресурс» __________________________________

    ИНН 4429003824 __________________________________

    ОГРН 1174401007990 Паспорт серии _____№______________

    Адрес: 157130, Костромская область, выдан_____________________________

    г. Чухлома, ул. Некрасова, д.34 __________________________________

    тел: +7 (960)7468690 тел:

    ПОДРЯДЧИК ПОДПИСЬ: ______________ ЗАКАЗЧИК ПОДПИСЬ: ____________

    Приложение 1 к договору №___ от _____________ 2018 года.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

    Обвязочный ряд брус 200х200 мм.

    Наружные стены, перегородки – профилированный брус сечением 140х140 мм, (естественной влажности).

    Запил углов с остатком (в чашу).

    Допуск на геометрические параметры сруба +/- 3 мм. По ширине и высоте. Допуск на геометрические параметры силовой части +/- 50 мм по длине каждой стороны. В срубе допускаются продольные несквозные трещины (не более 10% от общего объёма материала). Отклонение стены от вертикали – не более 0,5%. Древесина — хвойные породы (Сосна, Ель).

    Лаги (пол) – брус 100х150 мм с шагом не реже 600 мм.

    Стропила – доска 50х150 мм, с шагом 600мм. Обрешетка – доска обрезная 25х(100)150 мм. Стропильный материал естественной влажности, 1 сорт, согласно ГОСТ 8486-86.

    Сборка производится на льноджутовое полотно, для скрепления брусьев между собой применяются деревянные нагеля диаметром 25 мм, расположенные в шахматном порядке;

    Высота колодца сруба (строительная):

    1 этаж 2.6 метра (+/- 5 см.), каркасные фронтоны высотой 3.0 м имитация бруса.

    Обработка закладного ряда и балок пола первого этажа антисептиком огне-био.

    Кровля временная рубероидом.

    Сбор мусора в кучи по углам сруба.

    ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

    ООО «Лесоресурс» __________________________________

    ИНН 4429003824 __________________________________

    ОГРН 1174401007990 Паспорт серии _____№______________

    Адрес: 157130, Костромская область, выдан_____________________________

    г. Чухлома, ул. Некрасова, д.34 __________________________________

    тел: +7 (960)7468690 тел:

    ПОДРЯДЧИК ПОДПИСЬ: ______________ ЗАКАЗЧИК ПОДПИСЬ: ____________

    Дополнительное соглашение к Договору №___ от __________________ 2018 года.

    Исполнитель (ООО «Лесоресурс») обязуется своими силами и из своих строительных материалов изготовить и передать Заказчику бытовку на Участке Заказчика (_________________________), а Заказчик оплатить стоимость работ и материалов в сумме 18 000 (Восемнадцать тысяч рублей).

    Оплата производится наличными по факту изготовления бытовки и ее монтажа/сборки на Участке.

    ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

    ООО «Лесоресурс» __________________________________

    ИНН 4429003824 __________________________________

    ОГРН 1174401007990 Паспорт серии _____№______________

    Адрес: 157130, Костромская область, выдан_____________________________

    г. Чухлома, ул. Некрасова, д.34 __________________________________

    тел: +7 (960)7468690 тел:

    ПОДРЯДЧИК ПОДПИСЬ: ______________ ЗАКАЗЧИК ПОДПИСЬ: ____________

    Другие статьи:

    • Полюс осаго казань Агент "ОСАГО Казань": Оформление ОСАГО с бесплатной доставкой в пределах г.Казани. т. +7 843 267-59-30 с 09.00 до 19.00 без выходных! Больше не надо ехать к страховщику и тратить время в очередях: Присылайте данные для ОСАГО - и мы привезем готовый полис к вам […]
    • Онлайн административный штраф по фамилии Как узнать и оплатить штраф за административное правонарушение Очень важно, чтобы люди соблюдали правила, требования и нормы, предусмотренные административным законодательство России. Сегодня уровень ответственности и сознательности россиян находится на […]
    • Заявление на банковский перевод составляет Сущность банковских переводов. Банковский перевод – это безналичная форма оплаты за услуги. Заключается в осуществлении платежа одной стороной (Плательщиком) другой стороне (Получателю). Перевод осуществляется посредством факсимильной, телеграфной или электронной […]
    • Заявление на выплату алиментов на ребенка образец Как правильно написать заявление на уменьшение размера алиментов: образец документа Размер алиментов можно уменьшить в суде, если подать заявление и подтвердить документами изменившееся материальное или семейное положение. При оформлении заявления на уменьшение […]
    • Проект основные требования разделы Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта Разделы: Технология Цель: ознакомить учащихся с последовательностью выполнения основных этапов творческого проекта – от замысла до реализации. Задачи: сформировать навыки по содержанию, оформлению и […]
    • Милованова нотариус рязань Нотариусы в Рязани Нотариус Иванова Н.И. Рязань, Городская Роща, Дзержинского, 16 Нотариусы Гайчакова А.Н., Столярова С.В. и Сомова Л.М. Рязань, Центральный, Ленина, 10 Нотариус Бондарева М.А. Рязань, Городская Роща, Стройкова, 4 Нотариус Попков Р.Б. Рязань, […]
    • Заявление во исполнении определения суда об оставлении без движения Заявление во исполнении определения суда об оставлении без движения Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав […]