Договор по изготовлению и монтажу

Договор по изготовлению и монтажу

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГОКОСОУРА ЛЕСТНИЦЫ № ____

Место____________________________________________________________ « » 20 года

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Подрядчик«, в лице

____________________________________________________________________________________________________________________________________,с другой стороны, заключили настоящий Договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

  1. 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает Подрядчику работы по изготовлению и монтажу металлического косоура (далее по тексту «Лестница») в доме по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Материал: металлический профиль квадратного сечения, металлический лист.

Тип лестницы: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Технология производства деталей лестницы: По технологии Подрядчика.

Отделка: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Технология монтажа: По технологии Подрядчика.

Все металлические части лестницы или цельная металлическая часть лестницы в целом производится Подрядчиком на своих мощностях и территории, далее монтаж в доме по адресу.

Если дополнительно производится окрашивание то согласование цвета должно быть утверждено сторонами не позднее 10 дней, с момента получения Подрядчиком авансового платежа. Несвоевременное согласование цвета, ведет к соответственному увеличению срока сдачи Лестницы и снимает с Подрядчика ответственность за задержку исполнения обязательств по настоящему Договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость изготовления и монтажа Лестницы Заказчика является договорной и составляет (сумма цифрами прописью): ____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Расчеты за изготовление и монтаж Лестницы осуществляются в 3 этапа.

1 этап оплаты:авансовый платеж составляет — 50% от общей стоимости Лестницы и выплачивается Подрядчику сразу после заключения настоящего Договора.

2 этап оплаты составляет — 40 % от общей стоимости Лестницы и выплачивается Подрядчику при доставке готового каркаса Лестницы или частей косоура (если каркас сборный при сложных случаях когда лестница имеет изгибы).

3 этап расчета происходит после монтажа Лестницы и составляет 10% от суммы.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Заказчик обязуется:

3.1.1. Принять и оплатить (на основании п.п.2.1- 2.2. Договора) все работы по изготовлению и монтажу лестницы.

3.1.2. Обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта Подрядчика к объекту и допуск к месту проведения работ во время оговоренное и запланированное для монтажа Лестницы; обеспечить электроэнергией, теплом и водой на период монтажных работ.

3.1.3. Обеспечить завершение общестроительных работ в зоне установки Лестницы или в случае необходимости прекратить их на время монтажа и обеспечить доступ для монтажа без помех. И оградить от влияния на объект и место монтажа третьих лиц(соседей, охрану, других работников объекта, родственников итд).

3.1.4. Обеспечить защиту полов, стен и т.д. в зоне установки Лестницы. В случае невыполнения Заказчиком этого пункта Договора Подрядчик не несет ответственности, за какой либо причиненный ущерб, полученный Заказчиком во время подготовительных работ, непосредственно монтажа и завершающих рабочих операций.

3.1.5. Обеспечить сохранность внешнего вида и комплектации смонтированных деталей Лестницы до момента сдачи работ.

3.1.6. Без промедления принимать от Подрядчика результаты работ и своевременно их оплачивать. В том случае, если Заказчик имеет претензии к результату произведенных работ Подрядчика, они должны быть отражены письменно .Они должны быть конструктивны конкретны, существенны и обоснованы.

3.1.7. Выполнять условия, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Произвести монтаж Лестницы в помещении Заказчика в срок не позднее 20 рабочих дней, с момента оплаты Заказчиком суммы авансового платежа, указанной в п.п. 2.2. этого Договора, при условии допуска в помещение заказчика для монтажа после уведомления Заказчика Подрядчиком о готовности лестницы к монтажу. Уведомление о готовности Лестницы к монтажу и намерение Подрядчиком смонтировать ее в срок до 10 дней при дальнейшем оттягивании сроков монтажа Заказчиком считается выполнением Подрядчиком этого пункта Договора.

3.2.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих выполнение работ , немедленно поставить об этом в известность Заказчика;

3.2.3. Выполнять условия, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Если монтаж элементов Лестницы осуществляется на ранее возведенное Заказчиком не- сущее сооружение (металлокаркас, железобетонное основание, стена из пеноблока или кирпича перекрытие из дерева и. т.п.), то Подрядчик не несет ответственности за конструктивные особенности и недостатки (в т.ч. разница геометрических параметров) данных сооружений. При разнице геометрических параметров таких сооружений (толщина, ширина, длина, несоответствие углов) возможны соответствующие отклонения на конечном изделии.

4.1.1. В случае обнаружения Подрядчиком перед началом или во время монтажных работ, каких бы то ни было недостатков несущих и других сооружений, а также других деталей и элементов строения, возведенных Заказчиком, на которые монтируется Лестница, впоследствии влекущих за собой невозможность надлежащей установки (монтажа) элементов Лестницы, Заказчик обязан устранить данные недостатки за свой счет и оплатить выезд на несостоявшийся по вине Заказчика монтаж в размере 10% суммы договора.

4.1.2. В случае, если для монтажа лестницы необходим демонтаж ранее установленной лестницы (каркасов лестниц и других сооружений), то Заказчик производит эти работы за свой счет, если такие работы не предусматриваются дополнительным соглашением настоящего Договора а также до выезда на монтаж Лестницы в день сообщенный загодя Подрядчиком.

4.2. В том случае, если для монтажа Лестницы необходимо возведение вспомогательных конструкций, то возведение последних осуществляется за счет Заказчика в срок до дня выезда на монтаж в день сообщенный загодя Подрядчиком в случае неготовности таковых Заказчик обязан устранить данные недостатки за свой счет и оплатить выезд на несостоявшийся по вине Заказчика монтаж в размере 10% суммы договора.

4.3. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случае нарушения Заказчиком обязанностей по настоящему Договору. Если неисполнение Заказчиком договорных обязательств препятствует выполнению Подрядчиком работ, и Заказчик, получив соответствующую претензию от Подрядчика на эмейл, в течение 3 (трѐх) дней не исполняет договорных обязательств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заказчика возмещения понесенных убытков .

4.4. В случае если в процессе работы над проектом Лестницы, в период действия Договора, Подрядчиком будут внесены конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные качества Лестницы, Заказчик вправе принять или отклонить такие изменения. В случае принятия таких изменений Заказчиком, стоимость дополнительных работ оплачивается последним сверх указанных в Договоре сумм, на основании дополнительного соглашения.

4.5. В случае если по инициативе Заказчика, стороны прекращают действия по настоящему Договору во время проведения Подрядчиком работ предусмотренных п. 1 настоящего Договора, то оплаченная Заказчиком сумма, состоящая из авансового платежа (на основании п.п.2.2.. настоящего Договора) Заказчику не возвращается.

4.6. Учитывая специфику окрашиваемых деталей Лестницы (разная текстурность, разность в цвете неокрашенных деталей, неравномерная влажность, пористость и гигроскопичность и т.д.) цвет и текстура готовых (окрашенных) деталей Лестницы может отличаться друг от друга. Незначительное отличие деталей Лестницы по цвету не является браком и не может служить в последующем основанием для предъявления претензий к Подрядчику.

4.7. На геометрические размеры элементов Лестниц установлены допуски, согласно технологии изготовления Подрядчика. Толщина, ширина, длина деталей: +/- 3 мм. На параметры маршевой линии (проступь, высота шага) +/-1%. На проекты Лестниц, с разными величинами маршей параметры конечной/начальной ступени и высоты шага могут варьироваться, в зависимости от конструктивных особенностей таких маршей. Также материал используемый для изготовления Лестницы имеет допуски размеров по ГОСТ, ТУ или особенностей изготовления, разности размеров нестандартизированой партии.

4.8. Вызов Заказчиком замерщика для проведения дополнительных консультаций, замеров оплачивается поверх обозначенных в договоре сумм.

4.9. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

4.10. Все споры по Договору разрешаются сторонами в установленном Законом порядке или мирным соглашением обоих сторон.

4.11. После подписания Акта «Приема передачи» Заказчик принимает во владение Лестницу и несет полную отвецтвенность за нее за исключением гарантийных случаев.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Подрядчик несет ответственность за качество произведенных работ.

5.2. В случае невыполнения Заказчиком условий, предусмотренных настоящим Договором срок завершения работ переносится на неопределенный срок (определяется Подрядчиком). В особых случаях (длительное /более 1 месяца/ невыполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору) действие настоящего Договора может быть приостановлено или прекращено (определяется Подрядчиком). В случае прекращения действий по настоящему Договору (расторжение Договора), полученные Подрядчиком платежи Заказчику не возвращаются. Расторжение в таком случае считается осуществленным после уведомления заказчика по эмел или смс сообщении.

5.3. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.

7. ГАРАНТИЯ

7. 1. Гарантийный срок на смонтированную Лестницу, составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента окончания монтажа.

7.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется без взимания платы ремонтировать Лестницу, устранять дефекты и заменять обнаруженные дефектные или некачественные детали Лестницы, за исключением незначительных дефектов и также за исключением дефектов, приобретенных в результате эксплуатации, неправильной эксплуатации, умышленной или случайной порчи Лестницы вплоть до разрушения Заказчиком или третьими лицами. При этом Заказчик обязан немедленно сообщать Подрядчику об обнаруженных дефектных или некачественных деталях Лестницы не дожидаясь дальнейшего увеличения дефекта или разрушения. Заказчик теряет право требовать от Подрядчика замены дефектных или поврежденных деталей Лестницы и бесплатного ремонта Лестницы в следующих случаях:

• если Заказчик не сообщит Подрядчику об обнаружении им дефектных или некачественных деталей Лестницы, а проведет их ремонт самостоятельно без привлечения специалистов Подрядчика.

• если эксплуатационные качества или внешний вид лестницы нарушены вследствие обнаружения дефектов на ранее сооруженных Заказчиком основаниях, на которые монтировалась лестница

• если Заказчик эксплуатирует Лестницу в условиях: повышенной или пониженной влажности, значительного колебания температур, несоблюдения окружающего температурного режима (20°С ±4°С), чрезмерно высокой (свыше 200 кг.) весовой нагрузки, усадки строения, где устанавливалась лестница, небрежной эксплуатации, применения самостоятельно выбранных красок, изменение конструкции Лестницы, замены отдельных деталей Лестницы.

• если повреждения или дефекты деталей и элементов Лестницы образовались вследствие событий или явлений, не зависящих от Подрядчика, таких как пожар, землетрясение, осадка строения, действия третьих лиц, техники, других стихий в котором установлена Лестница, и других подобных событий не связанных с Подрядчиком.

Читайте так же:  Книга категорийных материальных ценностей

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик, частный мастер-сварщик по изготовлению лестниц в полный цыкл:

Договор на изготовление и монтаж

юр.лицо заключило с нами(юр.лицо) договор на изготовление и монтаж оборудования стоимостью 2 мл. рублей. В приложении к договору предусмотрено, что оборудование производство Италия. После монтажа оборудования много поломок. Поставщик не передал нам документы, что данное оборудование действительно изготовлено в Италии, нет паспорта, нет инструкции по эксплуатации. Какие документы Поставщик должен был передать вместе с оборудованием? И если он изготавливал его-значит он представитель завода -изготовителя.

Ответы юристов (6)

Здравствуйте, Ирина! Ваш вопрос принят в работу. Для подготовки ответа потребуется некоторое время.

Есть вопрос к юристу?

Здравствуйте, Ирина! Ответ на ваш вопрос уже готовится и будет представлен в ближайшее время.

В данном случае речь идет о договоре поставки и монтажа оборудования. Данные договоры регулируются разными нормами ГК РФ, в первом случае нормами о купле-продаже и поставке, во втором случае нормами о подряде.

Поскольку договором не урегулирован вопрос качества поставляемого товара и необходимых документов к товару, то руководствоваться нужно ГК РФ.

В соответствии со ст. 506 ГК РФ

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.

2. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.

1. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

2. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.

В спецификации к договору указано наименование поставляемого товара и его производитель, соответственно, вы вправе требовать от исполнителя документы, подтверждающие качество товара, а именно, паспорт на товар, инструкцию или иной документ, предусмотренный производителем для данного товара.

Если продавец не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи (пункт 2 статьи 456), покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором.

Таким образом, если исполнитель не передает или оказывается передать документы, относящиеся к поставленному товару и подтверждающие его качество, вы вправе вернуть товар, тем более иного вашим договором не предусмотрено.

После монтажа оборудования много поломок.

В данном случае это отдельное основание для возврата товара как некачественного. Тут важно, с чем связана поломка, с некачественностью поставленного товара либо с некачественно произведенным монтажом.

Если некачественный товар, то в соответствии со ст. 518 ГК РФ

1. Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

1. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:

соразмерного уменьшения покупной цены;

безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору:

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

В соответствии со ст. 477 ГК РФ вы вправе предъявить одно из указанных выше требований к исполнителю в течение гарантийного срока. Для этого необходимо направить ему претензию.

Если оборудование сломалось в связи с некачественно произведенным монтажом, то в соответствии со ст. 723 ГК РФ

1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.

3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Поскольку в вопросе маловато информации, то выложила нормы, которые могут быть полезными.

Ирина, в вашем случае заключен смешанный договор (договор
поставки + договор подряда) на поставку, установку и монтаж оборудования.

Договор для такой суммы довольно упрощенный, поэтому следует
руководствоваться нормами закона (ГК РФ) согласно п.6.1. вашего Договора.

Какие документы Поставщик должен был передать вместе с оборудованием?

Договор поставки отнесен к разновидности договора купли
продажи гл 30 Гк РФ www.consultant.ru/popular/gkrf2/4_1.html#p366

Согласно п.2 ст. 456 Гк РФ 2. Если иное не предусмотрено
договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать
покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический
паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные
законом, иными правовыми актами или договором.

Таким образом, к оборудованию должны быть переданы все
соответствующие документы от завода изготовителя, т.е. техническая
документация, сертификаты соответствия и т.д.

Если установка и монтаж произведены ненадлежащим образом,
некачественно и/или из некачественного материала вы вправе требовать:

Согласно ст.518 Гк РФ (Последствия поставки товаров
ненадлежащего качества) www.consultant.ru/popular/gkrf2/4_3.html#p691

1. Покупатель (получатель), которому поставлены товары
ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования,
предусмотренные ст. 475 ГК РФнастоящего Кодекса, за исключением случая, когда
поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных
товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего
качества.

Согласно ст.520 Гк РФ

2. Покупатель
(получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и
некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата
уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров
либо их замены.

А также в случае монтажа оборудования ненадлежащего качества

воспользоваться нормами ст. 723 ГКРФ ( Ответственность подрядчика за
ненадлежащее качество работы)

1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с
отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными
недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре
использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия
непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не
установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда
право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Таким образом, у вас есть право написать Поставщику (подрядчику)
Претензию со ссылками на условия Договора (п.6.1. Договора, а также раздела 2 и
раздела 3 Договора) и со ссылкой на нормы закона, в том числе, указанные выше. В
Претензии следует указать сроки ее исполнения.

Уточнение клиента

В нашем случае оплачен аванс в размере 1320000, акт выполненных работ по монтажу и акт и накладные по поставке оборудования не подписаны, по причине отсутствия документации(паспорт), подтверждающей подлинность оборудования, т.е. оборудование могло быть привезено не из Италии, а из Турции, из-под «Воронежа» и т.д? Все ведь упирается в цену вопроса. Так как качество оставляет желать лучшего. Имеем ли мы право отправлять претензию?

31 Июля 2014, 10:54

Да, вы имеете полное право направить исполнителю претензию с требованием о предоставлении документов, подтверждающих качество продукции, гарантию на нее, а также иные документы, предусмотренные изготовителем для данной продукции, со ссылкой на п. 3.1., 8.1. договора, спецификацию и ст. 464 ГК РФ.

Если документы не будут предоставлены в указанный в претензии срок, вы вправе расторгнуть договор и потребовать возврата денег за товар.

Ирина, независимо от того, оплатили вы полностью или авансом, у вас есть право требовать надлежащего исполнения обязательств по Договору, это даже хорошо, что вы не оплатили полностью, т.к. ссылаясь на нормы закона о ненадлежащем исполнении обязательтсв Поставщика (подрядчика) вы вправе уменьшить сумму договора, относительно ненадлежащего монтажа и поставки оборудования ненадлежащего качества (ст.475 ГК РФ и ст.723 ГК РФ) а также прошу обратить внимание на раздел 7 договора (гарантийные обязательства на 5 лет) Это означает, что подрядчик обязан переделать работу и если оборудование некачественное, заменить на качественное и если сказано в спецификации что оборудование из Италии, следовательно это так и должно быть, вы должны требовать именно оборудование пр-ва Италии.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Читайте так же:  Требования к оформлению презентации powerpoint

Договор на изготовление и монтаж фасадных вывесок

на изготовление и монтаж фасадных вывесок № __

г. _________ «____» _________2011г.

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» ( России»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», _____ отделением № ______ Сбербанка России ____________(ФИО) действующего на основании Устава Сбербанка России, Положения об отделении, доверенности № ______ от ______ 2011 года, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «______», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________(ФИО), действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По заданию Заказчика Исполнитель обязуется выполнить работы по изготовлению и монтажу фасадных вывесок для ВСП _____ отделения № ___ Сбербанка России в г. _____, ул. ______, в соответствии со Спецификацией (Приложение к настоящему Договору) далее Спецификация, предварительно получить разрешение на размещение вывесок в Комитете по архитектуре и градостроительству и других компетентных органах г. Иркутска, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Спецификацией к настоящему Договору.

2.1.2. Предоставить Заказчику квалификационные копии документов (свидетельство, удостоверение) на сотрудников, выполняющих работы.

2.1.3. Принять у Заказчика по Акту приемки-передачи место монтажа фасадной вывески (Приложение к Спецификации к настоящему Договору).

2.1.4. Сдать указанные работы в состоянии, соответствующем Строительным нормам и правилам (далее СНиП), Правилам устройства электроустановок (далее ПУЭ), и в порядке, установленном настоящим Договором и Спецификацией к данному Договору.

2.1.5. Не менее чем за двое суток передать по факсу Заказчику сообщение о времени прибытия монтажной бригады на место монтажа фасадной вывески.

2.1.6. Использовать основные материалы и комплектующие, качество которых подтвердить соответствующими сертификатами.

2.1.7. Обеспечить соблюдение трудовой дисциплины работников Исполнителя на объекте Заказчика.

2.1.8. Обеспечить уборку мусора на каждом объекте после монтажа фасадной вывески, в случае если монтаж длится несколько дней, уборка мусора должна проводиться ежедневно.

2.1.9. Нести ответственность за несоблюдение мер и правил безопасности, а также пожарной безопасности при выполнении работ при монтаже.

2.1.10. Нести ответственность и устранять за свой счет последствия повреждения мест монтажа фасадной вывески (отделка стен, повреждение кровли, козырька и других строительных конструкций) и общей зоны работы, вызванные ненадлежащим выполнением работ.

2.1.11. Передать Заказчику по факсу за 5 (Пять) дней до начала проведения работ по монтажу фасадной вывески на объекте список лиц, выполняющих данные работы в соответствии со Спецификацией к настоящему Договору.

2.1.12. В течение гарантийного срока устранять за свой счет выявленные Заказчиком дефекты и повреждения, произошедшие по вине Исполнителя.

2.1.13. Выполнять ремонтные работы в течение гарантийного срока на основании заявок Заказчика.

2.1.14. При проведении работ по устранению неисправностей в период гарантийного срока:

– в случаях, относящихся к гарантийным обязательствам, подписать Акт гарантийного обслуживания (Приложение ) в 2 (Два) экземплярах в течение 3 (Три) рабочих дней с даты проведения гарантийного обслуживания;

— в случаях, не относящихся к гарантийным обязательствам, в соответствии с п. 7.7 подписать Акт технического осмотра (Приложение ) в 2 (Два) экземплярах в течение 3 (Три) рабочих дней с момента представления.

2.1.15. В весенне-осенний период производить очистку вывесок не менее 2-х (двух) раз в год в течение гарантийного срока.

2.1.16. Обеспечить по тел./факс: _____ прием и регистрацию заявок от уполномоченного лица Заказчика на проведение ремонтных работ на основании уведомлений по факсу в журнале регистрации заявок и сообщить Заказчику номер заявки, дату регистрации и Ф. И.О принявшего заявку. Форма журнала должна соответствовать Приложению № 4 к настоящему Договору. Журнал регистрации должен быть прошнурован, пронумерован.

2.2.1. Оплатить работу Исполнителя в сроки, указанные в настоящем Договоре, и в размере, указанном в Спецификации к настоящему Договору.

2.2.2. Передать Исполнителю по Акту приемки-передачи место монтажа фасадной вывески (Приложение к Спецификации к настоящему Договору).

2.2.3. На месте монтажа фасадной вывески предоставить Исполнителю площадку, свободную от автотранспортных средств, для размещения строительно-монтажной техники, подъемно-транспортных механизмов и установки специального оборудования, а также обеспечить свободный доступ к месту монтажа рабочих, производящих работы по настоящему Договору.

2.2.4. Письменно, после выполнения всех строительных работ на объекте, уведомлять Исполнителя о возможности осуществления монтажа вывески.

2.2.5. Представить Исполнителю в течение 5 (Пять) рабочих дней после подписания Договора заверенный список уполномоченных представителей, отвечающих за энергообеспечение объектов и уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки работ (форма Акта приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору), Акты гарантийного обслуживания (форма Акта приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и Акты технического осмотра (форма Акта приведена в Приложении № 3 к настоящему Договору), направлять заявки на проведение ремонтных работ. В случае изменения данного списка информировать Исполнителя в течение 2 (Два) рабочих дней от даты внесения изменений.

2.2.6. Обеспечить по тел./факс: ________ прием и регистрацию сообщений по факсу Исполнителя в журнале регистрации и сообщить Исполнителю номер заявки, дату регистрации и Ф. И.О принявшего заявку. Журнал регистрации должен быть прошнурован, пронумерован.

2.2.7. Обеспечить присутствие уполномоченного представителя на момент проведения работ по монтажу установки и устранению неисправностей в период гарантийного срока в соответствии с сообщениями, принятыми от Исполнителя по факсу.

2.2.8. Подписать Акт сдачи-приемки (Приложение ) выполненных работ в соответствии со Спецификацией к настоящему Договору в 2 (два) экземплярах в течение 3 (Три) рабочих дней с момента представления Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ или направить мотивированный отказ от приемки работ.

2.2.9. При проведении работ Исполнителем по устранению неисправностей в период гарантийного срока:

– в случаях, относящихся к гарантийным обязательствам, подписать Акт гарантийного обслуживания (Приложение ) в 2 (Два) экземплярах в течение 3 (Три) рабочих дней с даты проведения гарантийного обслуживания;

— в случаях, не относящихся к гарантийным обязательствам, в соответствии с п. 7.7 подписать Акт технического осмотра (Приложение ) в 2 (Два) экземплярах в течение 3 (Три) рабочих дней с момента представления.

2.2.11. Назначить ответственного за предоставление точки подключения фасадной вывески и осуществления ее присоединения к выведенным проводам Заказчика.

2.2.12. Оплатить счет, выставленный на основании Акта технического осмотра (Приложение ), в случаях, предусмотренных п. 7.9, в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня получения его от Исполнителя за проведенные работы и выезд монтажной бригады.

2.3. Уполномоченному представителю Заказчика принять у представителя Исполнителя выполненные работы по объекту на момент их окончания или предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

3. Стоимость и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по Приложениям к настоящему Договору составляет _________ руб. (расшифровать) в т. ч. НДС (18%) – _____ руб. (расшифровать) руб. ___ коп.

3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

3.2.1. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора обеими Сторонами на основании выставленного Исполнителем счета перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __% в сумме ____ руб. (_____), включая НДС 18% в сумме ______ руб. (____) __ коп. от стоимости работ по Приложениям к настоящему Договору.

3.2.2. Оставшиеся ___% в сумме _____ руб. (_____) руб., включая НДС (18%) в сумме _________ руб. (_________) ___ коп., от стоимости работ по Приложениям к настоящему Договору Заказчик перечисляет Исполнителю в течение 5-ти рабочих дней после подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки (Приложение ) выполненных работ после устранения всех дефектов выявленных при приемке работ на основании выставленного Исполнителем счета.

3.2.3. Счет-фактура выставляется Исполнителем в течение 5 дней с момента оказания услуг.

3.2.4. Днем оплаты считается день списания суммы с расчетного счета Заказчика.

3.2.5. В случае досрочного выполнения работ по Спецификации к настоящему Договору Заказчик обязан их принять и оплатить в сроки, оговоренные в пп.2.2.7 и 3.2.2.

4. Срок выполнения работ

4.1. Все работы по п. 1.1 настоящего Договора Исполнитель обязан выполнить в сроки, указанные в Спецификации к настоящему Договору.

4.2. Датой начала выполнения работ по Спецификации к настоящему Договору является дата списания денежных средств (аванса) с расчетного счета Заказчика.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. После завершения работ по Спецификации к настоящему Договору Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочих дней предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (Два) экземплярах в соответствии с Приложением № 1, подписанный со своей стороны.

5.2. Заказчик в течение 3 (Три) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить ИсполниОдин) экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчиком Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок силами Исполнителя за его счет, с указанием сроков их выполнения.

5.4. В случае письменного отказа Исполнителя выполнить необходимые доработки Заказчик имеет право устранять выявленные недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а Исполнитель в этом случае возмещает Заказчику связанные с этим расходы, в противном случае расходы возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из сумм, причитающихся Исполнителю по Договору, с отражением данного факта в платежных документах и акте.

6. Ответственность сторон

6.1. При нарушении сроков выполнения работ обозначенных в Спецификации к настоящему Договору Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1%, включая НДС, за каждый день просрочки, от суммы, указанной в Спецификации к настоящему Договору. Заказчик вправе производить удержание штрафа при расчетах за выполненные работы.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты по Спецификации к настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1%, включая НДС, за каждый день просрочки от суммы аванса или окончательного платежа.

6.3. В случае нарушения сроков проведения работ по гарантийным обязательствам, указанным в пп. 7.6 и 7.8, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 %, включая НДС, за каждый день просрочки от стоимости работ по Спецификации на основании выставленного счета в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения счета от Заказчика.

6.4. Выплата штрафа (пени) не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

Читайте так же:  Компенсация за посещения доу

6.5. В случае прекращения работ по письменному указанию Заказчика и при письменном подтверждении Исполнителем о его получении Стороны обязаны в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня прекращения работ составить двусторонний акт о выполненной части работ по настоящему Договору и Спецификации к настоящему Договору и фактическим затратам Исполнителя (включая закупленные материалы, разработку дизайн-проекта, по которым вывеска не изготовлена, произведенные заготовки для фасадной вывески (каркас и т. п.). При этом не позднее 5 (Пять) рабочих дней после подписания Акта о выполненной части работ по настоящему Договору обеими Сторонами Заказчик обязан оплатить эти работы и фактические затраты в соответствии с предоставленным Актом, а Исполнитель – возвратить Заказчику аванс с учетом НДС, не использованный для выполнения работ. Стороны обязаны за 5 (Пять) рабочих дней до расторжения Договора или отмены Спецификации к настоящему Договору произвести взаимные расчеты.

6.6. В случае отмены Спецификации к настоящему Договору по инициативе Исполнителя, последний обязан вернуть аванс, включая НДС, за 5 (Пять) рабочих дней до отмены Спецификации к настоящему Договору и уплатить штраф в размере одной учетной ставки рефинансирования Банка России от суммы аванса за фактическое количество календарных дней от даты перечисления средств со счета Заказчика по дату возврата – зачисления средств на расчетный счет Заказчика. Размер штрафа включает НДС.

7.1. Исполнитель гарантирует качество всех выполненных работ и их полное соответствие СНиП и ПУЭ, действующим на время выполнения работ по Договору.

Срок гарантии на фасадную вывеску: ____ года с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение ) к настоящему Договору;

— светодиодные модули (газосветные трубки) – ___ года.

7.2. Гарантия не распространяется на все случаи внешнего повреждения фасадной вывески, не связанные с технологическими дефектами, а также на ущерб, возникший вследствие несоблюдения Заказчиком требований инструкций по эксплуатации установки, полученных уполномоченным представителем Заказчика после ознакомления под роспись.

7.3. В случаях устранения неисправностей специалистами Заказчика или третьих лиц гарантийные обязательства прекращаются.

7.4. Исполнитель обязан за свой счет устранить все недостатки, возникшие по его вине в период гарантийного срока, включая ремонт или замену запчастей.

7.5. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ субподрядных организаций, привлеченных им по настоящему Договору в соответствии с п. 10.5.

7.6. Исполнитель по получении уведомления по факсу от Заказчика о выявленных дефектах фасадной вывески, заверенного подписью уполномоченного лица, должен в течение 10 (Десяти) рабочих дней от следующего рабочего дня после регистрации заявки направить своего представителя по указанному адресу для проведения технического осмотра и устранения дефектов.

Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента приезда специалиста для выявления причин неисправности не выявлена причина неисправности, не устранен дефект, то составляется двусторонний Акт с указанием срока выполнения работ, при этом если причина дефекта относится к гарантийным обязательствам, то Исполнитель выплачивает штраф Заказчику в соответствии с п. 6.4 после выявления причины неисправности.

7.7. При гарантийном обслуживании объекта ремонтной бригадой по выявленным Заказчиком дефектам обязательно должен присутствовать технический представитель Заказчика, уполномоченный подтвердить, относится ли вызов к гарантийному случаю или нет.

7.8. В случае если гарантийные ремонтные работы требуют замены материала или запасных частей и не могут быть выполнены немедленно из-за отсутствия их на складе Исполнителя, то замена должна быть произведена в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента получения уведомления по факсу от Заказчика о выявленных дефектах фасадной вывески.

7.9. К вызовам по гарантийному обслуживанию не относятся вызовы в следующих ситуациях:

7.9.1 неисправные или отключенные устройства защиты и коммутации (автоматические выключатели, пускатели, таймеры, УЗО);

7.9.2 отсутствие питающего напряжения, соответствующего ГОСТу – , подводимого к фасадной вывеске (согласно ПУЭ);

7.9.3 повреждения питающего кабеля фасадной вывески и кабель-каналов;

7.9.4 не оговоренное с Исполнителем дополнительное подключение к защитному автомату установки или кабелю других электропотребителей;

Во всех случаях гарантийного ремонта составляется Акт гарантийного обслуживания.

Если вызов не относится к гарантийному обслуживанию, то составляется Акт технического осмотра, который является основанием для выставления Исполнителем счета Заказчику.

7.10. В случаях не достижения сторонами согласия о наличии либо отсутствии гарантийного обязательства, стороны вправе пригласить уполномоченного эксперта третьей стороны для дачи экспертного заключения.

7.11. В случае вынесения заключения экспертной комиссией о наличии гарантийного обязательства, оплата работ эксперта осуществляется за счет Исполнителя. В случае не отнесения повреждения к гарантийным обязательствам, оплату работ эксперта или экспертной комиссии осуществляет Заказчик на основании счета экспертной организации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, срок исполнения договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таковых обязательств, что удостоверяется двусторонним Актом.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют свыше одного месяца, Стороны проводят переговоры с целью достижения приемлемого для них решения, если в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты начала переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор и отменить Спецификации к настоящему Договору, письменно уведомив другую Сторону о дате расторжения. Договор и Спецификации к настоящему Договору считаются расторгнутыми с даты, указанной в уведомлении соответствующей Стороны, но не ранее 25 (Двадцать пять) рабочих дней от даты вручения уведомления другой Стороне. Стороны обязаны за 5 (Пять) рабочих дней до расторжения Договора или отмены Спецификации к настоящему Договору произвести взаимные расчеты.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств и представить документы, выданные компетентными органами Российской Федерации, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

9. Порядок расторжения договора ИЛИ ОТМЕНЫ СПЕЦИФИКАЦИЙ

9.1. Настоящий договор может быть расторгнут или Спецификация к настоящему Договору могут быть отменены по взаимному письменному согласию Сторон (за исключением случаев, предусмотренных п. 6.6 настоящего Договора).

9.2. Дата расторжения Договора или отмены Спецификации к настоящему договору устанавливается по истечении не менее 5 (Пять) рабочих дней после направления уведомления одной из сторон и расторжении Договора или отмене Спецификаций к настоящему Договору.

9.3. При расторжении Договора или отмене Спецификации к настоящему Договору Стороны обязаны за 5 (Пять) рабочих дней до расторжения Договора или отмены Спецификации к настоящему Договору произвести взаимные расчеты по имеющимся на момент расторжения обязательствам на основании двусторонних актов.

9.4. Договор может быть расторгнут, а Спецификация к настоящему Договору отменена и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и считаются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

10.3. Споры Сторон по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области.

10.4. Не урегулированные настоящим Договором вопросы разрешаются на основании действующего законодательства.

10.5. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения отдельных работ по настоящему Договору субподрядные организации.

10.6. Ни одна из Сторон не может передавать свои права третьей стороне без письменного согласия другой Стороны, а также не имеет права распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне Сторон, и использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.

10.7. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Два) экземплярах (один — для Заказчика, один — для Исполнителя).

Приложение – Форма Акта сдачи — приемки выполненных работ — на 1 л. в 1 экз.

Приложение — Форма Акта гарантийного обслуживания — на 1 л. в 1 экз.

Приложение — Форма Акта технического осмотра — на 1 л. в 1 экз.

Приложение — Форма журнала регистрации заявки — на 1 л. в 1 экз.

Другие статьи:

  • Приказ о выполнении обязанностей Приказ о выполнении обязанностей 11 июня 2008 г. № 10 по личному составу О возложении на В. В. Петровуобязанностей временно отсутствующей работницы В связи с уходом в дополнительный учебный отпуск офис-менеджера С. С. Сидорова 1. Возложить в период с 22 мая по 14 […]
  • Психбольные льготы Льготные пенсии в психоневрологических интернатах Санитарка-ваннщица в психоневрологическом интернате имеет ли право на льготную пенсию. Здравствуйте, Елена. Какой у Вас стаж? Работаю старшей медсестрой в психоневрологическом интернате. Имею ли право на льготную […]
  • Средняя пенсия мира Какие пенсии в странах мира? По каким финансовым законам начисляют пенсии в разных уголках земного шара? Где лучше всего живется людям преклонного возраста и сколько получают пенсионеры в той или иной стране? По достижению определённого возраста человек может […]
  • Заявление об отказе от страховки сетелем Возврат страховки в Сетелем банке Добрый день 12 06 2014 года оформил кредит в М.Видео. Менеджеру сказал что не нужна страховка, тот в свою очередь кивнул в знак согласия. В результате он через 10 минут говорит мне что кредит одобрили, при подписании сказал […]
  • Расчет налог на недвижимость с 2019 года Расчет налога на недвижимость с 2019 года будет от кадастровой стоимости Только наступил новый год, а вязьмичей уже ждут изменения в налоговой сфере. Теперь налог на недвижимое имущество придется платить из расчета от реальной цены. Сумма будет напрямую зависит […]
  • Патент на вино способ производства вина игристого яблочного Приготавливают виноматериал из восстановленного концентрированного яблочного сока и из сока свежеотжатых яблок. Предварительно реактивируют сухие винные дрожжи, обеспечивающие активное брожение, путем смешивания […]
  • Когда сдается налог на прибыль организаций отчет по налогу на прибыль сдается нарастающим итогом? Если да, то где отражается те суммы который нужно заплатить за 4ый кв., ведь тогда в стройчках 18% и 2% будут стоять циферки за год? В декларации: Расчет налога на прибыль организаций Сумма начисленных […]