Договор подряда монтаж мебели

Содержание:

Договор изготовления мебели на заказ образец

Общаясь с нашим мастером во время встречи и по телефону, вы обязательно обговорите с ним все нюансы, связанные с оплатой и сроками изготовления мебели. И все они будут отражены в договоре на заказ. Не стесняйтесь задавать вопросы. Вы всегда получите исчерпывающую консультацию от нашего специалиста. Договор г. Архангельск 01 января 2011г. Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Третьяков А.Н., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия XX № XXXXXXXXX от 01.01.01, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по производству продукции (мебели) по индивидуальному заказ – наряду, эскизы которого являются обязательным приложением к настоящему договору. 1.2.

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

ИП , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор в следующем: 1. Предмет договора1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить и принять результат работ.1.2 Подрядчик обязуется выполнить изготовление и монтаж мебели в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору): (далее — работы).1.3 Мебель должна соответствовать ГОСТ 16371-93, ТО 5617-15321-001 -2003, ТО 5627-15321-001-2003, стандарт РСФСР (РСТРСФСР 724-91).1.4 Гарантийный срок встроенной мебели по Договору составляет месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки. При наступлении событий, предусмотренных п.

Договор на изготовление мебели.

Договор на производство мебели под заказ

Риск, связанный с установкой дверей в дверные проемы несоответствующего качества независимо от материала стен, несет Заказчик.3.6 При демонтаже элементов дверного проема (отливов, откосов и т.д.) их обратный и восстановление первоначального вида дверного проема не производится или оговаривается и оплачивается Заказчиком отдельно.3.7 Если в процессе установки появилась необходимость в проведении дополнительных, не учтенных ранее работ, заключаетсяДополнительное соглашение и составляется отдельная Спецификация на такие работы. Исполнитель, по согласованию с Заказчиком,выполняет эти работы, а Заказчик их оплачивает на условиях Дополнительного соглашения.3.8 Уборка строительного мусора (старые двери и коробки) осуществляется Заказчиком самостоятельно или оговаривается отдельно.3.9 Излишки материалов, оставшиеся после выполнения работ, являются собственностью Исполнителя. 4.

Договор подряда на изготовление мебели (типовой или на заказ)

Исполнителю надлежащую охрану материалов, инструментов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, от начала проведения работ до момента их завершения.4.1.7 Строго соблюдать правила ухода и эксплуатации.4.2 Исполнитель имеет право и обязан:4.2.1 Перенести установку входных утепленных дверей в случае наступления неблагоприятных погодных условий, влекущих невозможность проведения работ по герметизации: выпадение сильных осадков в сторону монтируемых проемов, понижение температуры до -15°.4.2.2 Выполнить все работы в объеме, предусмотренном настоящим Договором и Приложениям к нему, и сдать их Заказчику.4.2.3 Обеспечить и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии, противопожарных мер в ходе выполнения работ.4.2.4 В течение 10 дней со дня окончания работ освободить объект от остатков собственных материалов и инструмента. 5.

договора по типам

Оплата платежа в безналичной форме проводится в течение 3-х банковских дней после подписания Сторонами настоящего Договора, а при оплате наличными в день подписания договора.2.4.При полной готовности мебели, её монтаж проводится после полного расчета по договору, а в безналичной форме после поступления всех денежных средств на счет Подрядчика. 3. Обязательства сторон3.1. Заказчик имеет право:3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.3.1.2.


В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. При расторжении договора в течении 72 часов клиент выплачивает денежную сумму на услуги дизайнера и стоимости пакета документов.3.1.3.

Договор на изготовление мебели на заказ образец

При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 9. Заключительные положения 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 9.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9.3. Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Договор на изготовление мебели на заказ образец скачать

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.6.2 В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы более шести месяцев каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор без возмещения другой стороне возможных убытков. 7. Дополнительные условия.7.1 Заказчик ознакомлен с причинами возможного образования конденсата на дверях не по вине Исполнителя:7.1.1 Недостаточный температурный режим и высокая влажность воздуха (по СНиП 2.08.01-89 температура внутреннего воздуха должна быть нениже +18° и влажность воздуха не выше 40%), причиной которых могут быть:7.1.1.1 Недавнее завершение строительных или ремонтных работ (стены из бетона и кирпича удерживают и отдают влагу до 2-х лет после окончания работ)7.1.2 Плохая работа вытяжной вентиляции в помещении или ее отсутствие. 8.

Договор изготовления мебели на заказ образец

Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России. 6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора. 7. Разрешение споров 7.1. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров.
При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. 7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами — участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота. 8.
Индивидуальные предприниматели, особенно те чья работа связана с оказанием услуг по изготовлению и установке мебели, окон, дверей в дома и квартиры частным лицам, заключают с заказчиками договор. Данный договор регламентирует взаимоотношения заказчика и исполнителя при выполнении данного вида работ. Регламентируются виды и способы оформления заказа, сроки исполнения соглашения, возможность прямой доставки изделия и его комплектующих деталей, место его изготовления, сборки и установки (в специальной мастерской или дома у клиента).
Оговаривается материал предмета соглашения, его формы, цвета, размеры и количество поставляемых деталей в комплекте.Данный договор определяет объём дополнительных работ и регламентирует их выполнение, отдельно описываются количество исполнителей, оплата установки и доставки.

Договор изготовления мебели на заказ образец скачать

Наименование производимой продукции:*ШКАФ КУПЕКонфигурация и размеры указаны в приложении. 2. Цена договора и условия оплаты 2.1. Цена договора производимой продукции составляет 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей. 2.2. Цена договора включает в себя: Изготовление 17 400 (Семнадцать тысяч четыреста) рублей, Доставку 600 (Шестьсот) рублей, и Монтаж продукции 3 000 (Три тысячи) рублей.


2.3. Днем оплаты считается день внесения средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 2.4. Форма оплаты- Предоплата 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей вносится «Заказчиком» в кассу «Исполнителя» наличными в день подписания договора.- Оставшаяся сумма в размере 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей должна быть внесена наличными в день подписания сторонами Акта выполненных работ. 3. Обязанности сторон 3.1.

Договор бытового подряда на изготовление мебели

бытового подряда на изготовление мебели

г. Владимир «____»_____________ 20___г.

Индивидуальный предприниматель , действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации серия 33 № от 10.05.07, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и, и гр-н (-ка) ______________________________________________________________________________________, паспорт: серия ______, N__________________, выдан ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется осуществить по заданию Заказчика изготовление мебели в соответствии со спецификацией и дизайнерским чертежом, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется Подрядчиком из его материалов, его силами и средствами.

1.3. Готовые изделия являются индивидуальными по размеру, конфигурации, комплектации, замене и возврату не подлежат.

2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по соглашению сторон и составляет: ___________________________________________________

2.1.1.оплата за материал Подрядчика — __________ (______________________________________________________________________)рублей;

2.1.2.оплата за выполнение работ-_________ (________________________________________________________________________)рублей.

2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость материала, указанного в п. 2.1.1. в момент подписания настоящего договора.

Окончательный расчет производится Заказчиком за сутки до передачи ему Подрядчиком готовых к монтажу изделий.

2.3. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик имеет право на оплату работы по цене, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненной работы.

2.4. Дополнительные работы (например, доставка мебели до квартиры Заказчика и монтаж, доставка и монтаж мебели за пределами г. Владимира и т. д.), не предусмотренные настоящим договором и спецификацией, оплачиваются отдельно по отдельному договору.

2.5. Форма расчетов — наличная и безналичная. Оплата считается произведенной Заказчиком в день поступления денежных средств в кассу Подрядчика или их зачисления на его счет в банке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Читайте так же:  Сроки продления страховки осаго

3.1.1. несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;

3.1.2. несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.1.3.Самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика, привлекает к выполнению работ или их части третьих лиц. При этом ответственность за работу третьих лиц несет Подрядчик.

3.1.4. Обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят качеству результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.5. При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ и в связи с этим — в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора, уплатив Подрядчику понесенные им затраты,

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости повышения цены работы, указанной в п. 2.1 настоящего договора, обязан выполнить работу по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

3.1.6. По результатам замеров производит уточненный расчет стоимости заказа.

3.1.7. Оформляет договор и эскизы изделий, которые подписываются Заказчиком, при условии предоставления Заказчиком всех необходимых для этого сведений.

3.1.8.Изготавливает мебель согласно утвержденному Заказчиком чертежу (эскизу) и в соответствии со спецификацией.

3.1.9.При отсутствии задолженности Заказчика передает изготовленную мебель Заказчику или уполномоченному им лицу.

3.1.10.За свой счет исправляет все недостатки своей работы, произошедшие и заявленные Заказчиком в течение 6 (шести) месяцев с даты передачи изготовленной мебели. Указанный гарантийный срок не применяется, если установку и доставку мебели производил не Подрядчик.

3.1.11.При сдаче работы сообщает Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования мебели, а также о возможных последствиях несоблюдения этих требований.

3.1.12. Вправе приостановить исполнение работы по настоящему договору и передачу мебели, не неся при этом ответственность за просрочку исполнения обязательств по договору, в следующих случаях:

3.1.12.1. неполной оплаты стоимости заказа;

3.1.12.2. по просьбе Заказчика.

3.1.13. Вправе расторгнуть настоящий договор в течение первой недели после подписания настоящего договора с выплатой Заказчику всей внесенной им суммы в кассу Подрядчика, если обнаружится невозможность исполнения данного договора.

3.2.1. Самостоятельно может произвести обмер и предоставить результаты обмера Подрядчику для изготовления изделий. При этом Подрядчик освобождается от обязанности производить обмер и не несет ответственность за несоответствие размеров изготовленной Подрядчиком мебели размерам помещения, в котором должна быть установлена мебель.

3.2.2. во всякое время вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

3.2.3. в любое время до сдачи работы вправе отказаться от исполнения настоящего договора. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику работу, выполненную им до отказа Заказчика от исполнения договора.

3.2.4. не позднее суток после оформления заказа имеет право внести изменения конфигурации и комплектации заказанных изделий путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.2.5. Извещает Подрядчика об изменении размеров помещения, где производились замеры дизайнером, если таковые изменения имели место быть. В этом случае при необходимости составляется новая дополнительная спецификация.

3.2.6. При получении заказа производит проверку внешнего вида товара.

3.2.7. При отступлении в работе от условий договора или обнаружения иных недостатков результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок либо являются существенными и неустранимыми, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.2.8. Обеспечивает Подрядчику возможность передачи результата выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные в настоящем договоре, а именно:

3.2.8.1.С участием Подрядчика принимает результат работ (изготовленную мебель) по акту сдачи-приемки, а при обнаружении недостатков немедленно заявляет об этом Подрядчику. При обнаружении после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязуется известить об этом Подрядчика в течение суток по их обнаружении.

3.2.8.2. При невозможности получить мебель в согласованные сторонами сроки лично или через уполномоченное лицо извещает об этом Подрядчика не позднее 17 часов накануне дня доставки. В случае несоблюдения указанного условия повторная доставка мебели осуществляется Подрядчиком за плату в размере 300 рублей.

3.3. Доставка заказа по городу Владимиру до подъезда дома осуществляется бесплатно. Стороны согласовывают время доставки Заказчику изделий по телефону с 10 до 17 часов накануне дня доставки.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.

4.2. Готовность мебели на складе Подрядчика (до монтажа у Заказчика) составляет 30 рабочих дня. Отсчет срока ведется с даты внесения Заказчиком аванса, предусмотренного п.2.2. настоящего договора, подписания Заказчиком спецификации и дизайнерского чертежа.

4.3. Дата монтажа устанавливается сторонами по отдельному договору.

4.4. Подрядчик вправе продлить срок изготовления заказа в следующих случаях:

4.4.1. Задержки поставщиком комплектующих для индивидуального заказа Заказчика;

4.4.2. Внесения Заказчиком дополнений в спецификацию и (или) дизайнерский чертеж. В этом случае подписывается дополнительный договор, в котором устанавливается новый срок исполнения заказа.

4.5. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров между сторонами. При невозможности разрешить спор путем переговоров все разногласия передаются на рассмотрение суда после соблюдения претензионного порядка урегулирования спора.

5. КАЧЕСТВО РАБОТЫ И ГАРАНТИЙЫЙ СРОК

5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора.

5.2. Для работы, указанной в п. 1.1, предусмотрен гарантийный срок 12 месяцев, при соблюдении правил эксплуатации.

5.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает действовать с даты подписания Заказчиком акта приемки-передачи выполненных Подрядчиком работ по монтажу или с даты получения Заказчиком изделия со склада Подрядчика при самовывозе.

5.4. Претензии Заказчика связанные с запахом новой мебели, Подрядчиком не принимаются до истечении срока 90 календарных дней с момента подписания акта приемки – передачи.

5.4. Гарантия не распространяется на естественный износ или дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной (небрежной) эксплуатацией.

5.6. Замена некачественных составляющих в изделиях производится Подрядчиком в 15 дневный срок (по одному изделию), но не позднее 30 дней по нескольким изделиям после получения заявки Заказчика.

5.7. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

5.7.1. Повреждение при установке изделий не .Подрядчиком, за исключением случаев обнаружения заводского брака;

5.7.2. Нарушение рекомендаций Подрядчика по хранению, транспортировке, эксплуатации изделий после передачи их Заказчику;

5.7.3. Проведение ремонта лицами, не имеющими на это полномочий со стороны Подрядчика;

5.7.4. Умышленной или случайной порчи изделий, неправомерных действий третьих лиц либо действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

7.2. В случае неявки Заказчика за получением результата выполненной работы или иного уклонения Заказчика от его приемки в течение 10 дней Подрядчик вправе, письменно предупредив Заказчика, по истечении 10 дней со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном законодательством.

7.3. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить Подрядчику стоимость выполненных работ Подрядчик имеет право на удержание результата работ до уплаты Заказчиком соответствующих сумм, а также на получение от Заказчика пени в размере 0,1 % от стоимости мебели за каждый день хранения на складе Подрядчика.

7.4. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные п. 3.1.1. и 3.1.2. настоящего договора, несет сторона, допустившая просрочку.

7.5. Заказчик несет ответственность за полноту сведений и правильность указанных им размеров (если замеры производились Заказчиком), необходимых для составления дизайнерского чертежа. При невозможности изготовления по разработанному проекту из-за неточностей или неполноты сведений, предоставленных Заказчиком, а также изменения размеров помещения, где производились замеры, расходы по подгонке и доработке мебели несет Заказчик.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства России.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридический адрес: г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. 9 Октября, дом 25, кв. 3

Фактический адрес : А

во Владимирском Отделении № 000 ВОЛГО-ВЯТСКОГО БАНКА г. Владимир

Права и обязанности мне, Заказчику, разъяснены, информация о товаре и правилах его эксплуатации доведены до сведения Заказчика

к договору № _____ от ________20___ г.

1.1 Доставка иногородним заказчикам осуществляется транспортными компаниями г. Владимира, по ценам, существующим на момент выполнения данного договора (включая простои а/м).

1.2 Стоимость доставки по договору №_______от______20___г. составит______________________________________________

1.3 Если монтаж мебели будет длиться больше 1 дня, заказчик обязуется оплатить командировочные расходы из расчета 200 рублей на человека, также оплатить проживание в гостинице.

1.4 После монтажа мебели заказчик обязуется доставить монтажников в г. Владимир своим транспортом, либо до авто или железнодорожного вокзала и оплатить стоимость проезда до г. Владимира

ИП Заказчик С дополнительными

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Технические и эстетические характеристики мебели во многом зависят от условий её эксплуатации. Мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, поэтому рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, деформацию деревянных элементов мебели, старение материала обивки.

«МастерСнаб» рекомендует Вам ознакомиться простыми правилами по уходу и хранению мебели в течении длительного времени

Не рекомендуется допускать прямое воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное воздействие света на поверхность изделия вызывает значительное изменение цвета по сравнению с участками, которые меньше подвергались излучению. Изменение цвета с течением времени является совершенно естественным и потому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия. Избегайте внезапных перепадов температуры, чрезмерно высоких или низких значений тепла и холода Мебельные изделия запрещается размещать на расстоянии менее 1 м от источников тепла и подвергать длительному температурному воздействию свыше +70 С. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и эксплуатации: от +10 до +30 С. Не допускайте попадания не мебельные изделия горячих предметов. Рекомендуемая относительная влажность помещения 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости помещения, и их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Мебель необходимо содержать в чистоте и не допускать попадания на её поверхность влаги, паров и различных агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т. п.), Подобные соединения являются химически активными, реакция с ними повлечет негативные последствия не только для Вашего имущества, но прежде всего для здоровья. Следует избегать попадания на поверхность мебели жестких абразивных частиц, которые могут содержать в том числе некоторые чистящие средства. Применение подобных средств недопустимо!

Читайте так же:  Страховка по достижению совершеннолетия

Поверхности мебели следует протирать сухой мягкой тканью. Уход за рабочими поверхностями должен осуществляться мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными щетками, возможно с применением мягких моющих средств. Рекомендуется очистить любую часть мебели сразу после загрязнения, не допуская образования разводов, пятен и повреждений. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, предназначенные именно для мебели. При использовании специальных средств необходимо четко следовать инструкциям производителей, учитывать порядок и область применения. При отсутствии специальных средств допускается уход (чистка) с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства (например, 2%-моющее средство, 98%-вода).По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались обработке. Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние и мало вентилируемые части мебельного изделия.

С правилами ознакомлен(-а) ____________________________

Приложение 1 к Договору № ___________от «______»_______________2011г.

Цена (включая доставку и сборку):______________________________________________________________________

Договор с физическим лицом изготовление беседки

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и утрачивает силу после полной оплаты поставляемых Стройматериалов и выполняемых строительных работ и акта приемки выполненных работ и возвращается подрядчику. Взамен договора подрядчик обязан заказчику выписать документы на приобретение необходимых материалов. 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 14.

Договор подряда на изготовление и доставку деревянного сруба

Исполнитель не вывозит с участка Заказчика строительный мусор и грунт, образовавшийся в результате работ.
6.2.

Исполнитель не выполняет работы по согласованию проекта и разрешения на строительство (архитектурное решение, размещение строения на участке, подводка коммуникаций и т.д.) с местными административными органами и не несет за это ответственности.

6.3. [info]Исполнителем не выполняются работы по планировке участка Заказчика и земляные работы. [/info]
6.4. Заказчик не вправе вмешиваться в деятельность Исполнителя, вступать в отношения с работниками Исполнителя, в т.ч.
подразумевающие привлечение их Заказчиком для выполнения каких-либо работ вне настоящего договора, в противном случае со всех выполняемых работ снимается гарантия, а с Заказчика взимается неустойка в размере % от стоимости работ по данному Договору.


6.5.

Договор на изготовление лестницы

Стоимость настоящего договора (цена договора), включая материалы на фундамент и изготовление фундамента, изготовление сруба и материалов, (погрузка и доставка сруба и материалов силами подрядчика), установка сруба на фундамент изготовленный подрядчиком.


[important]Устанавливается в размере рублей. Приобретение материалов и изготовление фундамента рублей. [/important]

Изготовление сруба, материалов, погрузка и доставка на участок заказчика рублей.

Установка сруба на участке Заказчика и на фундамент изготовленный подрядчиком рублей.

Общая стоимость договора рублей. 2.2.

Шаблон договора на строительство дома из бревна или бруса

[attention]Договор подряда на изготовление и монтаж навеса над автомобильными электронными весами г. [/attention]
Татарск « » 2013 г. « », в лице , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Татарский гортоп», , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению навеса и выполнению работ по его монтажу на объекте, находящемся по адресу: Новосибирская область, а, согласно условиям Заказчика. 1.2.

Сроки изготовления навеса и выполнения работ по монтажу: до 30 сентября 2013 года.

2. Стоимость и порядок расчетов 2.1. Стоимость изготовления продукции и выполнения работ по монтажу составляет: руб. 2.2.

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

Приобретение или изготовление необходимого материала, доставка сборка комплекта деревянного дома размером и характеристиками, установленными индивидуальной схемой №2 и пояснением к схеме предоставляемой Заказчиком и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

Подрядчик обязуется произвести погрузку и доставку собственными силами автомобильным транспортом на место строительства и произвести монтаж комплекта дачного дома на фундамент заказчика по указанному им адресу.

Заказчик обязуется во время принять по акту приемки и по качеству и количеству материалы и вовремя оплатить их в ниже оговоренные сроки.

Так же Заказчик обязуется вовремя принять по акту приемки и оплатить выполненные подрядчиком работы по монтажу фундамента и установке комплекта дачного дома в ниже оговоренные сроки.

договора по типам

Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, подписанному обеими сторонами. 9.2 Заказчик вправе отказаться от использования настоящего договора в следующих случаях:

  • задержки Подрядчиком начала выполнения работ по настоящему договору более чем на календарных дней по причинам, независящих от заказчика, если этой причиной не являются обстоятельства непреодолимой силы – форс-мажор, описанных далее и являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора;
  • некачественного выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 10.1. Ущерб, принесенный третьему лицу в результате осуществления работ по чьей либо вине компенсируется лицами по чьей вине этот ущерб нанесен. 10.2.

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео Договор на изготовление деревянных изделий может заключаться между различными правовыми субъектами.

В сервисе можно скачать разработанный в соответствии с законодательством РФ образец договора на изготовление и монтаж лестницы.

Скачать пакет документов Дата актуализации: 2018-01-10 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на изготовление лестницы Благодаря нашему сервису вы можете создавать юридически грамотные документы, учитывать требования действующего законодательства и опыт практикующих юристов, вести учет договоров, а также удобно хранить и согласовывать документы.

Встроенный конструктор позволит с легкостью создать и сформировать договор на изготовление деревянных изделий.

Все документы составляются в рамках действующего законодательства РФ.

Договор с физическим лицом изготовление беседки

Исполнитель имеет право:

  1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору приостановить выполнение работ, предусмотренных Договором, вплоть до полного устранения Заказчиком допущенных нарушений;
  2. На возмещение Заказчиком понесенных затрат, возникших при исполнении договорных обязательств (неудовлетворительное состояние подъездных путей, запрета въезда грузового транспорта, расстояние от точки выгрузки до строительной площадки более 10 м).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 4.1.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ в части, не урегулированной Договором.

В случае не достижения разрешения спора путем претензионного порядка, оговоренного настоящим Договором, последний подлежит рассмотрению в суде.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5.1. Исполнителем дается гарантия, сроком в один год, со дня подписания акта приема-передачи работ, на нижеследующее:

  1. на фундамент (не распространяется на столбчатые фундаменты заглублением менее 30см);
  2. на протекание кровли (не распространяется на временные кровли, выполненные из пергамина, рубероида или аналогичных материалов);
  3. на целостность каркаса кровли;
  4. на целостность конструкции Сруба в случае, если фундамент выполнен силами Исполнителя (не распространяется на вспучивание вагонки и изменение ее цвета, разбухание дверей и окон от влаги в следствие неправильной эксплуатации объекта Заказчиком);

Договор с физическим лицом изготовление беседки

Образец договора на изготовление мебели

Договор на изготовление мебели

В данном разделе вы сможете ознакомится с договором, который мы подписываем с клиентом перед тем как принять заказ.
Пункты такие как предварительная оплата (70 %), сроки изготовления(14 дней) и некоторые другие могут незначительно меняться. Договор подписывается в двух экземплярах. Со стороны исполнителя (Мебельарт) перелагаются реквизиты, подпись директора и печать. Так же по требованию клиента ему предоставляются копии документов и сертификаты качества материала и фурнитуры.

Договор Подряда №____от __________ 2015 г.

СПД ……. Д.М, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и ___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (Приложение 1), в дальнейшем «Мебель».
  2. Исполнитель обязуется изготовить и передать Заказчику в собственность Мебель согласно разработанного и утверждённого дизайн проекта, в количестве и ассортименте в соответствии с эскизом (Приложение 1)и спецификацией (Приложение 2) являющимися неотъемлемой частью данного договора, а Заказчик оплатить и принять мебель.
  3. Исполнитель обязуется выполнить дополнительные услуги: доставка, монтаж, установка

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1. Общая сумма договора, ( цена изготовления, фурнитуры и комплектующих, включая доставку) является договорной и составляет ________________ грн.(_____________________________________________________________________________________________________________гривны), Оплата производится Заказчиком путем внесения денег в кассу исполнителя.

2.Заказчик, в момент подписания Договора, вносит предоплату 70 % от обший суммы Договора, что составляет_______________грн_____________________________________________________________________________________________(гревны), оставшиеся 30 % в размере _____________грн____________________________________________________________________________________________(гривны) вносятся Заказчиком в день доставки мебели.

3.В случае изменения размеров мебели или условий установки общая стоимость мебели может измениться. В таком случае договор должен быть переоформлен в части обшей стоимости.

3. СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ мебели

1. Исполнитель обязуется изготовить мебель в течении 25 рабочих дней и смонтировать её на месте установки в течении 10 рабочих дней.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

1. Исполнитель доставляет мебель по адресу: _________________________________________________________________________, в согласованное сторонами время. В случае отсутствия Заказчика или его представителя, или в случае невозможности другим путём попасть на место монтажа мебели по выше указанному адресу в согласованное время, Исполнитель составляет соответствующий акт. Все последующие рейсы транспорта по доставке мебели оплачиваются Заказчиком дополнительно перед доставкой, а сроки установки изготовленной мебели, устанавливает исполнитель в соответствии с внутренним графиком работ.

2. В случае самовывоза готовой мебели, заказчик обязуется вывезти мебель в течение 2-х дней с момента Его оповещения по телефону со склада Исполнителя.

5. УСТАНОВКА МЕБЕЛИ

1. К моменту доставки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

— помещение должно быть очищено от строительного мусора;

— старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

— выполнены сантехнические работы (старая мойка и ее крепежи должны быть сняты, водопроводные и канализационные трубы подведены и заглушены), электромонтажные работы (проведена проводка, установлены коробки для розеток, проведено освещение и электричество 220В);

— полы и стены должны быть накрыты бумагой или твёрдым картоном, для предупреждения повреждения их поверхности;

— мягкая мебель, должна быть накрыта и защищена от случайного загрязнения;

— температура воздуха в помещении должна быть в пределах от +10 до +25 град.С;

— относительная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах от 45 до 75 %.

2.Установка производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

— должны быть установлены окна и межкомнатные двери;

— полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 градусов;

— стены, полы и потолки должны быть выровнены, и составлять между собой угол 90 градусов;

— стены должны быть приспособлены для крепления мебели;

— на время проведения работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные, убраны мелкие декоративные элементы и цветы.

3.При установке мебели в неподготовленном или плохо подготовленном помещении допускаются отклонения от первоначальной конструкции, оговоренной в договоре и эскизе (Приложение№1)т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом, несоответствие длины столешницы, стеновой панели и корпуса первоначальным размерам. После установки мебели, Исполнитель, совместно с Заказчиком, принимает решение по факту дополнительных работ, по устранению проблемных вопросов возникших по вине той или иной стороны. В случае невозможности установить мебель в данном помещении, возникших не по вине Исполнителя, Исполнитель может отказаться от выполнения монтажа, возвратив Заказчику оплаченную им сумму за установку.

4.Установка мебели не включает в себя сантехнические, электромонтажные работы, а также работы по подключению плит, духовок и другой бытовой техники. Подключение бытовой техники, приобретенной Заказчиком вместе с мебелью, осуществляют сервисные центры на основании своих расценок. Подключение встроенной подсветки в готовом изделии к общим электролиниям, осуществляется силами заказчика, с привлечением квалифицированных специалистов.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

  1. Качество мебели должно соответствовать требованиям государственных стандартов и представленным образцам, а также этическим нормам и эстетическим требованиям.
  2. В случае выявления, при контрольном обмере, недопустимой кривизны стен, неровностей пола и стен, не прямоугольность смежных стен или стен и пола Заказчик обязан устранить их за свой счет. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за качество установки мебели ( появление зазоров и щелей между мебелью и стеной, полом или потолком, установка в уровень и т.д.).
  3. Технология изготовления изделия определяется изготовителем. Наличие видимых элементов крепежа: заглушек, стяжек, технологических отверстий на корпусах и фасадах изделий, определяется изготовителем согласно технических требований к конструкции. Данное обстоятельство определяется техническими правилами изготовления мебели и финансовым ценообразованием стоимости фурнитуры, отображённым в заказе, и соответственно не может быть причиной рекламации. Особенное расположение элементов крепежа, если это не нарушает технологию изготовления изделия и влияет на его внешний вид, отражено на эскизе. Незначительные отклонения текстуры и цвета материала изделия от образца могут иметь место, в силу производственных тонкостей изготовления и не могут быть причиной рекламации. Обычно не видимые (не лицевые) поверхности изделия имеют вид соответствующий технологии изготовления, если иное не отражено на эскизе.
  4. Исполнитель предоставляет гарантию на изготовленную им мебель сроком 18 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации и ухода за мебелью, а именно:

— уход за мебелью производится специальными моющими средствами, предназначенными для разных видов материалов, согласно инструкции этого средства.

— уход за мебелью производится мягкими материалами, без применения абразивных средств и жёстких поверхностей.

— не допускается прямое воздействие воды на открытые участки и стыки в изделии, если они не обработаны специальными средствами, согласно технических норм завода производителя.

  1. Срок службы мебели определяется качеством фурнитуры производителя, которого выбрал Заказчик в виду своих финансовых возможностей и составляет не менее 5 (пяти) лет.
  2. Гарантийные сроки на бытовую технику устанавливаются в соответствии с их паспортными данными.
  3. При доставке и установке мебели не специалистами фирмы Исполнитель не несет ответственности за качество мебели и качество установки.
  4. Гарантия не распространяется:

— на механические повреждения (удары, сколы, вмятины, царапины на поверхности столешниц, корпусов, фасадов, профилей и т.д.);

— на вздутие, отслоение пленки, пятна на столешнице, корпусах или фасадах после заливания их водой, реактивами или термического воздействия;

— на повреждение стеклянных изделий (стекла, витражи, зеркала)

— на расходные материалы (лампочки и т.д.);

— на фурнитуру и комплектующие, приобретенные Заказчиком самостоятельно;

— при нарушении правил эксплуатации (изделие нельзя бить, резать, ломать, заливать водой, поджигать, использовать химические и радиоактивные элементы, другое).

7. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

  1. Приемка мебели производится Заказчиком по комплектации согласно эскиза (Прил.1) и спецификации (Прил.2) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт приема-сдачи.
  2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности только после подписания сторонами акта приема-сдачи мебели. До подписания данного акта, все права собственности на данное изделия находятся у Исполнителя.
  3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установке мебели при ее приемке вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте приема-сдачи и небыли устранены Исполнителем.
  4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания акта приема-сдачи в течение 14 (четырнадцати) дней с даты изготовления по настоящему договору, мебель считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок, с переходом права собственности и всех рисков к Заказчику с момента даты изготовления.
  5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при ее приемке подлежат устранению в течение 20 (двадцати) дней с момента письменного уведомления Исполнителя.
  6. В случае не мотивированного расторжения настоящего договора, на любом этапе изготовления мебели с момента подписания настоящего договора, Исполнитель оставляет за собой право требовать с Заказчика возмещения понесённого ущерба по факту упущенной прибыли и понесенных затрат, а также не возвращать в части или полностью внесённую заказчиком предоплату. Домыслы, умозаключения и изменения личностного отношения к жизненным ситуациям, не являются причиной обоснованного расторжения настоящего договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, установленную законодательством Украины и данным договором.
  2. Заказчик может отказаться от исполнения договора до сдачи ему мебели, только письменно известив об этом Исполнителя.
  3. За задержку изготовления мебели Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% от цены выполнения работы за каждый день просрочки, но не более 30%стоимости работы.
  4. В случае задержки Заказчиком окончательного платежа более чем на 2 (два) дня от определенного настоящим договором он выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,3% от стоимости заказа за каждый день просрочки но не более 30% от стоимости работ.
  5. В случае задержки вывоза мебели по вине Заказчика более чем на 2 (два) дня от определенного настоящим договором с него взимается плата за хранение в размере 250 (грн.) гривен за каждый день задержки.
  6. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если причиной тому послужили наводнение, землетрясение, пожар, эпидемия и другие естественные катастрофы, или военные действия, действия правоохранительных органов, связанные с проведением проверок действия предприятия или вмешательства в личную жизнь Заказчика, а также введенные в стране новых законов, препятствующих выполнению работ.

2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего договора, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия этого обстоятельства.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения его условий обеими сторонами. Договор считается исполненным после подписания сторонами акта приема-сдачи мебели.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. После подписания договора стороны не имеют права вносить изменения, кроме тех, которые возникли после контрольного обмера и являются производственно-технической необходимостью. В исключительных случаях эскиз проекта может быть пересмотрен. В таком случае договор должен быть оформлен заново.
  2. Любые изменения, дополнения к настоящему договору осуществляются только по письменному соглашению обеих сторон.
  3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
  4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним должны разрешаться, по возможности, путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, спорные вопросы передаются в суд по месту нахождения ответчика и разрешаются в установленном законом порядке
  5. Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Другие статьи:

  • Версальский договор турцией Версальский мирный договор Первая мировая война стала крупнейшим историческим событием начала XX века. Официально продолжалась она с 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918 года. В результае военных действий погибло около 10 млн. военнослужащих и до 12 млн. […]
  • Приказ мз рк 445 Приказ мз рк 445 11 сен 2018 . Приказ председателя Комитета фармации МЗ РК от 11 . выданного от 12 сентября 2014 года, за номером РК-ЛС-5№014 788, . Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 августа 2018 года № МЗ-5. Зарегистрирован в […]
  • 27 сентября приказ в армии Приказ МВД РФ от 22 августа 2011 г. N 960 "Об утверждении типовых требований к должностной инструкции частного охранника на объекте охраны" Приказ МВД РФ от 22 августа 2011 г. N 960"Об утверждении типовых требований к должностной инструкции частного охранника на […]
  • Приказ 2195 от 23072019 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 6 августа 2012 г. N 2195 г. Москва "О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1198" Комментарии Российской […]
  • Госпошлина за повторную выдачу свидетельства о регистрации права ГОСПОШЛИНА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО2019 год Налоговый кодекс РФ (часть вторая), Глава 25.3 Государственная пошлина (текст по состоянию на 06.01.2019 г. ) Государственная пошлина - это сбор, взимаемый с физических и юридических лиц, при их […]
  • Приказ от 29082019 80 Приказ МВД РФ от 29 января 2008 г. N 80 "Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции" (с изменениями и дополнениями) Информация об изменениях: Приказом МВД России от 11 марта 2012 г. N 160 в настоящий приказ внесены […]
  • Федеральный закон 552 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 552-ФЗ "О внесении изменений в статью 432 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" Документ является поправкой к Принят Государственной Думой 11 декабря 2018 года Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 […]
Читайте так же:  Приказ министерства финансов 66н